安全施工合同
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的安全施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
安全施工合同1
甲方：________________
乙方：________________
為確保工程質(zhì)量圓完成施工任務(wù)，明確雙方責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，______樓層，______樣式
2、建筑面積：_____平方米，最后按建筑實(shí)際面積為準(zhǔn)，樓頂出檐為：_____屋面處理方式為：_____層高為：_____門窗材料：_____尺寸：_____。
第二條：承包方式
1、承包形式：_____工料，乙方負(fù)責(zé)施工，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備。
2、施工費(fèi)用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣_(tái)____元(大寫：__________)，房屋建筑面積計(jì)算方法為：_______________。
3、乙方在施工時(shí)出現(xiàn)工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結(jié)算。
4、乙方單方負(fù)責(zé)工程施工過程管理和施工安全管理，和相關(guān)的保險(xiǎn)措施；甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
第三條：工程工期
1、甲方規(guī)定動(dòng)工時(shí)間為_____年___月___日到_____年___月___日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的'前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權(quán)扣除乙方施工費(fèi)。
第四條：工程質(zhì)量及付款方式
1、乙方未按甲方要求，或施工質(zhì)量不合格所造成的返工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
2、工程付款方式：工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結(jié)算，甲方一次性付清工程余款(質(zhì)量保證金除外)。
3、乙方自房屋竣工驗(yàn)收交付甲方使用時(shí)起，乙方保修為___年，無質(zhì)量問題，到期一次性付清質(zhì)量保證金，保修期內(nèi)如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題，乙方應(yīng)迅速及時(shí)地進(jìn)行處理，直到甲方滿意，否則甲方請(qǐng)人處理，工時(shí)及材料從保證金中扣除。
甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后可另附補(bǔ)充。
甲方(字蓋章):____________乙方(簽字蓋章):____________
_____年___月___日_____年___月___日
安全施工合同2
發(fā)包方（以下稱甲方）：____________________
承包方（以下稱乙方）：____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏板安裝工程
二、工程地點(diǎn)：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全
第二條工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天
第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)*安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.
第四條甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的`費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：_______________乙方：_______________
代表：_______________代表：_______________
年_____月_____日年_____月_____日
安全施工合同3
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___棟，建筑層數(shù)___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。
三、承包價(jià)格
每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到___%，預(yù)留___%為質(zhì)量保證金，完工___年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。
本合同___式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________
乙方簽字(章)：____________
安全施工合同4
甲方：__________乙方：__________
地址：__________地址：__________
郵編：__________郵編：__________
電話：__________電話：__________
法定代表人(委托代理人)：__________
法定代表人(委托代理人)：__________
開戶行：__________開戶行：__________
帳戶：__________帳戶：__________
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條工程名稱(指分包部分之間工程名稱)
第二條工程地點(diǎn)。
第三條工程范圍。
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》列出)。
第五條承包人(如按預(yù)算實(shí)行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，分包人應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。
第六條工程總價(jià)本工程包價(jià)計(jì)人民幣_(tái)____元整。
第七條工程包價(jià)本工程包價(jià)計(jì)人民幣_(tái)____元整(本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條的工程范圍自_____年_____月_____日開工至_____年_____月_____日止全部完工。
第十條中間開工本工程范圍內(nèi)的工程，自_____年_____月_____日開工于_____年_____月_____日完成交工。
第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法。
第十二條關(guān)于工程保密辦法。
第十三條違約責(zé)任。
第十四條特殊條款。
第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗(yàn)收款項(xiàng)結(jié)清后失效。
第十六條合同份數(shù)本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本份，總承包人收?qǐng)?zhí)份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份)分包方收?qǐng)?zhí)份。
第十七條合同附件
總承包人：__________負(fù)責(zé)人：__________地址：__________電話：__________
分包方：__________負(fù)責(zé)人：__________地址：__________電話：__________
_____年_____月_____日訂立
安全施工合同5
包方(甲方)：_______________
承包方(乙方)：_______________
項(xiàng)目名稱：_______________
工程地點(diǎn)：_______________
發(fā)包方(甲方)：成都市鹽道街外語學(xué)校
承包方(乙方)：核工業(yè)西南建設(shè)集團(tuán)有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《建筑安裝工程總分包實(shí)施辦法》及相關(guān)文件的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：成都市鹽道街外語學(xué)校校園風(fēng)貌改造工程二標(biāo)段
二、工程地點(diǎn)：成都市航空港機(jī)場路
三、工程范圍：對(duì)校內(nèi)原美樂幼兒園前籃球場進(jìn)行改造
四、工程價(jià)款及工程量確認(rèn)：詳附簽證單(簽證中單價(jià)為綜合單價(jià)，單未含稅金，稅金按清單定額另計(jì)，工程量為實(shí)際發(fā)生量)。
第二條施工內(nèi)容
1、主體工程內(nèi)容：原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚)，畫出標(biāo)準(zhǔn)籃球和羽毛球活動(dòng)區(qū)域。
2、附屬工程內(nèi)容：
(1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層；
(2)、采用C30細(xì)石混凝土修復(fù)籃球場基層損壞的'地方；
(3)、用黑色塑膠顆粒對(duì)籃球場基層有高差的地方進(jìn)行找平；
(4)、籃球場周邊綠化增加。
第三條雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進(jìn)行。
2、確認(rèn)施工圖紙及方案，并說明使用材料和效果。
3、組織工程竣工驗(yàn)收，并按合同規(guī)定辦理工程決算。
二、乙方責(zé)任
1、按甲方要求及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、使用材料需符合標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)要求。
3、工程需符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：籃球場面層平整度達(dá)到要求，誤差因在2mm以內(nèi)；籃球場面層外觀無裂痕，無明顯接頭、分層、凹凸現(xiàn)象，不積水。
4、工程竣工后清理現(xiàn)場，做到工完場清。
第四條工程結(jié)算
合同總價(jià)為(大寫：_____)，于_____年_____月一次性結(jié)清。
第五條附件
1、簽證單：_____張。
2、籃球場圖紙。
第六條附則
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)。解決不了的，可向工程所在地經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
單位住所：__________單位住所：__________
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________
簽訂日期：_____年_____月_____日簽訂日期：_____年_____月_____日
安全施工合同6
甲方：__________姓名：__________
乙方：__________姓名：__________
甲方將位于楊家大地的自住用房的建設(shè)施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料，乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備，甲方負(fù)責(zé)建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費(fèi)用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應(yīng)注意施工安全，全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的一切傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任，與甲方無關(guān)。由于乙方對(duì)施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財(cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。
二、被建房屋的建筑面積為200平方米，甲方將包括地梁在內(nèi)的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設(shè)施、)。乙方的施工承包房子主體單價(jià)為每平方米155(大寫：壹佰伍拾伍元)元整。平方面積以滴水為界；樓梯1個(gè)平方按兩個(gè)平方計(jì)算。二層多砌一堵?lián)跬翂Α?/p>
三、付款方式：
開工付20xx(大寫：伍仟)元整。一層房面打完付10000(大寫：壹萬元)元整。二層房面打完再付10000(大寫：壹萬元)元整，竣工后付清剩余款項(xiàng)(余伍千元整作為質(zhì)量保證金，一月后無任何質(zhì)量問題再付清剩余伍千元)。
四、特別要求及說明：
1、基礎(chǔ)開挖深度及寬度按施工圖及地質(zhì)情況現(xiàn)場確定�；A(chǔ)施工含基礎(chǔ)槽挖掘和土方回填、夯實(shí)。
2、樓板要求層層現(xiàn)澆(包括樓梯、門窗、過梁)。
3、內(nèi)墻全部抹灰，外墻正立面全部貼面磚。立柱貼磚。樓梯貼磚。
4、工期為兩個(gè)月，雨天除外。
五、工程質(zhì)量等級(jí)：
達(dá)到施工規(guī)范規(guī)定的.驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)，屋頂陰角不能超過2公分，墻體陰角不能超過1公分，磚體四大角不超過1公分，石墻墻面不超過3公分。在施工中個(gè)別部位若達(dá)不到質(zhì)量要求的，返工重做。所造成的材料、人工損失均由乙方全部負(fù)責(zé)賠償。經(jīng)整改后還達(dá)不到質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)單方面終止合同，另行發(fā)包，并按乙方已完工程人工費(fèi)的50%結(jié)算清理出場。
六、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效，產(chǎn)生法律效率。本協(xié)議一式二份。甲方、乙方各執(zhí)一份。
七、甲方簽字(簽章)：__________乙方簽字(簽章)：__________
見證人簽字(簽章)：__________
簽約時(shí)間：_____年_____月_____日
【安全施工合同】相關(guān)文章：
施工安全合同04-26
施工工地安全合同01-06
建筑施工安全合同04-30
外墻施工安全合同03-29
裝修施工安全合同03-01
項(xiàng)目安全施工合同02-25
安全施工協(xié)議04-24
施工合同范文施工合同安全措施范文02-28
工程施工安全合同03-09