- 運(yùn)輸承攬合同 推薦度：
- 運(yùn)輸承攬合同 推薦度：
- 運(yùn)輸承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
運(yùn)輸承攬合同范本
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編幫大家整理的運(yùn)輸承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。
運(yùn)輸承攬合同范本1
委托方：_________（以下簡稱甲方）
承攬方：_________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：
具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量（設(shè)計數(shù)量）：
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、價款
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行
（一）輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
（二）附加費：（費率20%）
內(nèi)容包括：
1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補(bǔ)助費救濟(jì)費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補(bǔ)助費、救濟(jì)費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補(bǔ)助費、救濟(jì)費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補(bǔ)助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護(hù)用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
七、驗收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認(rèn)的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的'時間及時進(jìn)行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員；自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè)；自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式；自負(fù)盈虧，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟(jì)處罰的，由乙方承擔(dān)的該項損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補(bǔ)償責(zé)任和費用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計劃和進(jìn)度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字（蓋章）：_________
乙方簽字（蓋章）：_________
時間：__________________
運(yùn)輸承攬合同范本2
委托方：_________（以下簡稱甲方）
承運(yùn)方：_________（以下簡稱乙方）
運(yùn)輸車輛：_________
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運(yùn)甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運(yùn)地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。
第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸。
第三條：木材運(yùn)輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運(yùn)的，甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費。
第四條：在運(yùn)輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運(yùn)輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點后，由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第六條：乙方的運(yùn)費：原木運(yùn)輸按_________元m3公里，枝椏材_________元/噸公里，其中個體民營車輛運(yùn)輸單價中含管理費（養(yǎng)路費、運(yùn)輸管理費）_________元/ m，枝椏材_________元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運(yùn)輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的'地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運(yùn)輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進(jìn)行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字（蓋章）：_________
時間：___________________________
乙方簽字（蓋章）：_________
時間：___________________________
【運(yùn)輸承攬合同】相關(guān)文章：
運(yùn)輸承攬合同01-11
運(yùn)輸承攬合同(14篇)02-09
運(yùn)輸承攬合同14篇02-04
承攬的合同08-27
有關(guān)承攬合同11-18
安裝承攬合同11-01
承攬加工合同12-03
工程承攬合同12-01
加工承攬合同12-10