- 廣告制作的承攬合同 推薦度:
- 廣告牌制作承攬協(xié)議 推薦度:
- 廣告牌承攬制作協(xié)議 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬制作合同合集12篇
隨著法律觀念的深入人心,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家收集的承攬制作合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬制作合同1
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的.事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用:
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用________萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交_____機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬制作合同2
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)
1、項(xiàng)目名稱:
型廣告塔n座
2、工程地點(diǎn):
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的_______《 》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆(___色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸安裝。面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)
三、承包方式和造價(jià):
《_______》型廣告塔n座,單價(jià)每座0000.00元(大寫:_____)合計(jì)人民幣_(tái)___元,大寫:______元整;
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:_____元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)____元(大寫:_____元整)的___%;合計(jì)人民幣_(tái)__元(大寫:___元整)n座廣告塔共計(jì)____元(大寫:_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫:____元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款?
五、工程期限為n天,其中加工配件n天,運(yùn)輸n天,安裝n天
六、雙方責(zé)任
。ㄒ唬┘追截(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的'前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止?協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人_元計(jì),工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi),甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為kn/㎡(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為n級(jí))廣告塔質(zhì)保期為n年,保修期為n年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲?乙雙方協(xié)商解決?如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)?工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》
附則:
。ㄒ唬┖贤幢M事宜,由雙方協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件共同遵守?
。ǘ┍竞贤皇絻煞荩哂型匦Я,甲乙雙方各持一份。
。ㄈ┙(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件,如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效?
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日
承攬制作合同3
委托方
承攬方 廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司 簽訂日期: 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.1 項(xiàng)目: 1.2 制作地點(diǎn):
1.3 顏色、規(guī)格或材料: 按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作,以委托方簽字稿
為準(zhǔn);
1.4 起訖時(shí)間、日期:
第二條、廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi) 2.1 廣告制作與安裝費(fèi)
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2 結(jié)算方式和期限 合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗(yàn)收方式及時(shí)間 委托方指定人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
第四條 違約責(zé)任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的 2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 2 ‰,償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的' 2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的 2 ‰,償付違約金。
4.3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、 向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁; 2、 向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 兩 件,名稱 廣告制作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期:自 年 月日至 年月日終止。
承攬制作合同4
甲 方: (以下簡(jiǎn)稱“甲方”) 乙 方: (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達(dá)成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。
一、 工程項(xiàng)目名稱:
二、 工程總金額: 大寫:
三、 施工要求
1、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、 施工、安裝 。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時(shí),甲方須向乙方首付合同的50%,即待工程安裝完畢當(dāng)日,其剩余款額計(jì) 人民幣,甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項(xiàng)支付給持有乙方蓋章的《收款單》的`乙方職員。
四、 權(quán)利與責(zé)任:
五、 乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現(xiàn),自按裝之日起半年內(nèi),乙方對(duì)以人為本 誠信務(wù)實(shí)戶外廣告牌出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)免費(fèi)更換、維修。如發(fā)生下列情況者,乙方則不承擔(dān)責(zé)任:
1、甲方由于操作不當(dāng)或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災(zāi)、水災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害。
注:如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負(fù)擔(dān)維修需費(fèi)用。
六、乙方要保證安全施工,對(duì)施工人員的安全負(fù)全部責(zé)任,出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。乙方在保證安全施工的前提下,對(duì)甲方的建筑物不得進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞,如乙方在施工時(shí)對(duì)甲方的建筑物進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞,要負(fù)責(zé)賠償。
七、如出現(xiàn)糾紛,應(yīng)協(xié)商解決,若無法達(dá)成一致,訴訟至房山區(qū)人民法院。
八、承攬項(xiàng)目涉及著作權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、安裝場(chǎng)地權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等,概由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字,蓋章即時(shí)生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
年 月 日
承攬制作合同5
甲方:___________________
乙方:___________________
乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、制作內(nèi)容與要求:上海漢沃展示設(shè)計(jì)有限公司為的設(shè)計(jì)與制作,詳見報(bào)價(jià)單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報(bào)價(jià)單上簽字后,乙方按照?qǐng)D紙與報(bào)價(jià)單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為合格品。若驗(yàn)收不合格,則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負(fù)責(zé)解決,輔材、工藝細(xì)則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負(fù)責(zé)在月日前完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作。交貨地點(diǎn),收貨人由甲方指定。
六、制作費(fèi)結(jié)算方法:
1、雙方協(xié)定的價(jià)格為人民幣,甲方在設(shè)計(jì)制作開始前,須支付預(yù)付款計(jì)50%人民幣_(tái)__。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗(yàn)收,甲方在驗(yàn)收合格并收到增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計(jì)整_______人民幣。因甲方原因在驗(yàn)收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費(fèi)用的',甲方應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計(jì)制作費(fèi)以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同,預(yù)付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權(quán)安排專人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款,每逾期一日,應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運(yùn)送至甲方指定交貨地點(diǎn),并交付給甲方指定收貨人之前的所有費(fèi)用(包括但不限于成本及利潤(rùn)、稅金、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、_____費(fèi))及后續(xù)相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),經(jīng)雙方同意可向機(jī)關(guān)申請(qǐng),也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應(yīng)參照_____及設(shè)計(jì)加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證:
乙方對(duì)已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。具體為――電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外)本合同一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
甲方:___________________乙方:___________________
日期:___________________日期:___________________
承攬制作合同6
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項(xiàng)目:
1.2制作地點(diǎn):
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);
1.4起訖時(shí)間、日期:
第二條、廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi)
2.1廣告制作與安裝費(fèi)
材料:_____
尺寸:_____
數(shù)量:_____
單價(jià)(元):_____
總價(jià)(元):_____
備注
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間委托方指定人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的`2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號(hào):_____
承攬方
單位名稱(蓋章)廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號(hào):_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
承攬制作合同7
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定經(jīng)友好協(xié)商,就戶外廣告制作事宜達(dá)成一致,簽訂本合同,共同遵守。
一 加工承攬項(xiàng)目名稱:
二 工程地點(diǎn):
三 工程內(nèi)容
屋頂廣告牌為鋼結(jié)構(gòu),噴繪畫面,飛利浦外照燈,板面尺寸為長(zhǎng) 米*高 米,門臉牌匾為鋁塑板板面,鐵字加霓虹燈,板面尺寸為長(zhǎng) 米*高 米。
3.1 工程造價(jià)
(1)屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作施工費(fèi):¥ 元(人民幣大寫: 萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費(fèi)為:¥ 元(人民幣大寫: 元整)
3.2 施工日期:
屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作及安裝時(shí)間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時(shí)間為
3.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修一年。
四 付款方式
合同簽訂一周內(nèi)付40%即 ¥ 元(人民幣大寫: 元整) ;工程竣工驗(yàn)收合格后另付50%即 ¥ 元(人民幣大寫: 元整) ;保修期滿后付10%即 ¥ 元(大寫: 元整) 。
五 質(zhì)量與驗(yàn)收
5.1 乙方應(yīng)認(rèn)真按照國家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范及工程設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工,接受甲方監(jiān)督,質(zhì)量驗(yàn)收必須達(dá)到合格。
5.2 工程具備竣工驗(yàn)收條件,雙方根據(jù)國家工程竣工有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
六、乙方責(zé)任
6.1 乙方應(yīng)按照甲方的質(zhì)量要求及時(shí)準(zhǔn)確的完成承攬工作。
6.2 按約定的`要求做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到建筑物無污染,現(xiàn)場(chǎng)無建筑垃圾。
6.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修以竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修一年。
6.4 在霓虹燈正常使用情況下,出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知時(shí),24小時(shí)內(nèi)維修,48小時(shí)內(nèi)及時(shí)修復(fù)。
6.5 在承攬制作期間,乙方有義務(wù)接受甲方的監(jiān)督和檢查。
七、違約責(zé)任
7.1 乙方在施工中,涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險(xiǎn)作業(yè)時(shí),應(yīng)采取嚴(yán)密的安全保護(hù)措施。若出現(xiàn)任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失,均由乙方單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
7.2 制作、設(shè)置過程、管理修繕、拆除過程中及發(fā)布期間,如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導(dǎo)致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的,不論乙方能否預(yù)知、是否盡到安全管理責(zé)任,乙方都負(fù)有單獨(dú)處理、解決并承擔(dān)全部損失賠償?shù)呢?zé)任,與甲方無關(guān)。
7.3 甲乙雙方有任一方違反合同行為的,應(yīng)按合同總金額的1%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,如違約金不足彌補(bǔ)守約方損失的,違約方應(yīng)賠償對(duì)方的全部實(shí)際損失。
八、其他有關(guān)事項(xiàng)
8.1 合同簽署地:天津市南開區(qū)賓水西道333號(hào)萬豪大廈9層
8.2 如因不可抗力(包括自然災(zāi)害)、規(guī)劃、拆遷因素影響,須提前終止合同。雙方按實(shí)際發(fā)生時(shí)間結(jié)算,多退少補(bǔ)。
8.3 未盡事宜,雙方友好協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4 因解釋、執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商解決不成時(shí),雙方一致同意向合同簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。
8.5 合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
承攬制作合同8
合同編號(hào):
合同簽訂地:
甲方(承攬方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
乙方(委托方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
鑒于:
乙方委托甲方加工如下機(jī)械設(shè)備:
合計(jì)金額(含稅):¥ 元(大寫:人民幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,在公平自愿、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式、保修期限條款
1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件執(zhí)行,機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)完成后,由乙方在收到設(shè)備之日起 日內(nèi)按照約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收,甲方派員協(xié)助安裝調(diào)試,若乙方認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,必須在貨物驗(yàn)收之日起 日內(nèi)以書面的形式提出,如超過此期限未提出異議,則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。
2、乙方確認(rèn)的收貨人為,職務(wù)為號(hào)碼為: ,收貨人驗(yàn)收意見視為乙方的驗(yàn)收意見。
3、甲方為設(shè)備提供但易損件除外)。
二、交貨時(shí)間及交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)
1、甲方應(yīng)在年月日前向乙方交貨。
2、乙方指定,甲方須將貨物運(yùn)輸至:
3、雙方一致同意,甲方委托貨運(yùn)公司進(jìn)行運(yùn)輸,貨物運(yùn)輸至乙方指定的地點(diǎn)并交付給乙方之前,貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);貨物交付給乙方之后,貨物毀損、滅失的.風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
4、貨物運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件:
四、定金及預(yù)付款條款
1、本合同簽訂后支付定金,若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務(wù),無權(quán)要求返還定金,合同履行完畢后,定金折抵定做款。
2、合同簽訂后日內(nèi),乙方預(yù)付人民幣幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))作為預(yù)付款,?钣糜跈C(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù),無權(quán)要求返還上述預(yù)付款。
五、貨款的結(jié)算、支付方式
乙方向甲方支付款項(xiàng),必須匯入下列甲方指定的賬戶,非經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不能向任何單位或者個(gè)人支付款項(xiàng):
開戶行:
賬戶名:
賬號(hào):
甲方賬號(hào)發(fā)生更改的,應(yīng)提前 天書面通知乙方,因甲方遲延通知或未通知導(dǎo)致甲方未能及時(shí)收到貨款的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
六、違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任:甲方未能按期交付定做物機(jī)械設(shè)備,必須按逾期交貨部分的價(jià)款總額的日萬分之 支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責(zé)任:
(1)乙方延遲支付約定的款項(xiàng),甲方有權(quán)延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時(shí)間付款,每逾期一日,按日萬分之 支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期 個(gè)月不履行先付款后提貨的義務(wù),甲方有權(quán)變賣定作物,變賣價(jià)款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后,超過 個(gè)月不按約定支付約定的預(yù)付款,甲方有權(quán)單方解除合同并沒收定金;
(5)乙方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并做書面的收貨確認(rèn),乙方遲延驗(yàn)收或不做書面收貨確認(rèn)的,每遲延一日應(yīng)向甲方支付違約金人民幣 元(大寫:人民幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn));遲延驗(yàn)收或不做書面收貨確認(rèn)時(shí)間超過____日視為乙方無理拒收,甲方有權(quán)解除本合同,將貨物另行處置,已收取的定金和貨款不予退回。,
(6)若乙方未支付全部定做款,則定做物機(jī)械設(shè)備的所有權(quán)歸屬甲方,乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、轉(zhuǎn)移、變賣該機(jī)械設(shè)備,否則,乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、其它事項(xiàng)
1、保修期間,乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。
2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò)方式,若有變動(dòng),必須另行通知,否則必須自行承擔(dān)責(zé)任。
甲方: 乙方: 電話號(hào)碼: 電話號(hào)碼: 傳真號(hào): 傳真號(hào): 郵箱號(hào)碼: 郵箱號(hào)碼:
3、本合同產(chǎn)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地的人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份,由雙方各執(zhí)壹份存檔;本合同未盡事宜,由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設(shè)備清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機(jī)械設(shè)備交接單為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自雙方當(dāng)事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
6、合同簽訂時(shí),雙方必須相互交付營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復(fù)印件。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 委托代理人: 委托代理人: 時(shí)間: 年 月 日 時(shí)間: 年 月 日
承攬制作合同9
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1 項(xiàng)目:
1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費(fèi)用
2.1費(fèi)用明細(xì):乙方按照甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項(xiàng)目制作及安裝要求,待甲方驗(yàn)收合格后,按項(xiàng)目結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。
第三條 雙方約定的其他事項(xiàng)
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險(xiǎn)及福利。
3.2 乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時(shí),必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項(xiàng)目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施,乙方必須按時(shí)進(jìn)行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費(fèi)用,乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的.臨時(shí)工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),安全責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。
3.4 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
承攬制作合同10
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就項(xiàng)目木制作產(chǎn)品供貨事宜達(dá)成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價(jià)款:¥:元
其他相關(guān)費(fèi)用:□送貨費(fèi)元□安裝費(fèi)元□測(cè)量、設(shè)計(jì)費(fèi):元
□其他費(fèi)用:元
總計(jì)金額(大寫):佰拾萬仟佰拾元角¥:元(包含稅費(fèi))
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,具體應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設(shè)計(jì)
□承攬方設(shè)計(jì)
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求,在前將設(shè)計(jì)圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認(rèn)后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認(rèn)。更改所造成的責(zé)任(延期交貨、安裝和費(fèi)用增減及損失),由更改方承擔(dān)。
3.承攬方對(duì)設(shè)計(jì)方案提出保密要求的,定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。
□定作方設(shè)計(jì)
1.定作方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設(shè)計(jì)圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認(rèn)手續(xù)。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi),承攬方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復(fù)。
3.承攬方進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計(jì)要求不合理,應(yīng)當(dāng)立即通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
5.因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內(nèi),定作方應(yīng)支付%即人民幣(大寫)(¥元)作為定金。
2.%尾款計(jì)人民幣(大寫)(¥元),定作方于驗(yàn)收結(jié)束后天內(nèi)支付。
3.約定收款賬戶:
指定收款賬號(hào):。
開戶行:。
戶名:。
四、轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、交貨方式、地點(diǎn)及驗(yàn)收
1.交貨時(shí)間:年月日
2.交貨地點(diǎn):。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方認(rèn)可的圖紙及文字說明為準(zhǔn)。
5.驗(yàn)收合格雙方簽署驗(yàn)收單及結(jié)算單,驗(yàn)收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗(yàn)收不合格乙方應(yīng)予以返工,返工所需材料、工時(shí)由乙方承擔(dān)。
六、質(zhì)量保證
1.對(duì)所售貨物承攬方提供年的.保用期,在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用,承攬方負(fù)責(zé)維修,費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行維修或更換處理,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。若乙方未按甲方通知要求進(jìn)行維護(hù)維修,甲方有權(quán)自行組織維修,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費(fèi)用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費(fèi)用。
七、承攬方違約責(zé)任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時(shí)仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過十五天的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定,可由定作方暫時(shí)代為保管,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管費(fèi)。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應(yīng)當(dāng)按照要求加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責(zé)任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時(shí)仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過十五日的,承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時(shí),定作方已經(jīng)支付的款項(xiàng)不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應(yīng)賠償合同總計(jì)金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管費(fèi)。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時(shí)支付承攬方報(bào)酬的,承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿,定作方仍未支付報(bào)酬的,承攬方可將財(cái)產(chǎn)折價(jià)變賣或拍賣,但以未支付報(bào)酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請(qǐng)求承攬方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
十、爭(zhēng)議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點(diǎn))的仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗(yàn)收單、報(bào)價(jià)表、設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時(shí)間:年月日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬制作合同11
甲方: 委托方代表:
乙方: 承攬方代表:
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。
二、合同期限:
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算和支付方式。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費(fèi)用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實(shí)際情況而定。
四、違約責(zé)任
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi),并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對(duì)方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的'制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請(qǐng),在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi),并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
______年______月_______日
承攬制作合同12
承攬人: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
因甲方系著名設(shè)計(jì)制作公司,具有充足之專業(yè)知識(shí)、技能及相關(guān)資格,可以制作高水準(zhǔn)之設(shè)計(jì);而甲方有意承攬本合同設(shè)計(jì)之制作,乙方亦同意將本合同設(shè)計(jì)交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:
1.設(shè)計(jì)制作內(nèi)容
1.1設(shè)計(jì)名稱: ;
1.2設(shè)計(jì)類型: ;
1.3參數(shù)規(guī)格: ;
1.4具體費(fèi)用: ;
1.5備 注: ;
2.質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)
2.1本合同設(shè)計(jì)之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認(rèn)之專業(yè)水準(zhǔn)及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容,除乙方另有書面指示外,應(yīng)符合雙方定案后所確認(rèn)之內(nèi)容。
2.3乙方對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的其他要求: 。
3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收
3.1甲方應(yīng)于 年 月 日前完成本合同設(shè)計(jì)之全部制作(含 )并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn): 。
3.3本合同設(shè)計(jì)之驗(yàn)收、交付以乙方書面簽收確認(rèn)為準(zhǔn)。
3.4提交形式:乙方以 形式提交甲方書面簽收確認(rèn)。
4.價(jià)款及付款方式
4.1費(fèi)用總額含稅:RMB 元(大寫:人民幣 整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認(rèn)合格后予以支付。
4.2付款方式: 。
4.3甲方賬戶如下:
開戶銀行: ;
戶 名: ;
賬 號(hào): ;
4.4 甲方應(yīng)在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。
5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)
5.1本合同設(shè)計(jì)中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項(xiàng)道具中之美術(shù)著作或建筑著作),甲方于實(shí)際使用前,均應(yīng)先行取得合法授權(quán),承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費(fèi)用,并以合法授權(quán)文件為憑。該項(xiàng)授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計(jì)之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計(jì)系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計(jì)應(yīng)以乙方為著作權(quán)人,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)享有完整的著作人身權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計(jì)絕無侵害他人肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決之。乙方如因此項(xiàng)糾紛而遭受任何損失或支出任何費(fèi)用(包括合理之律師費(fèi)用),甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利
6.1甲方制作本合同設(shè)計(jì)之過程,乙方有權(quán)派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應(yīng)對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容及品質(zhì)負(fù)全部責(zé)任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作,若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見,甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計(jì)制作完成后,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見,甲方應(yīng)在 日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項(xiàng)目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計(jì)工作,并根據(jù)甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限,及時(shí)向甲方支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用。
7.違約責(zé)任
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計(jì)制作或制作之設(shè)計(jì)無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請(qǐng)甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請(qǐng)求賠償,每延遲一天,應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金,如逾期達(dá)十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的'違約金及由此造成的損失(含請(qǐng)第三方完成該設(shè)計(jì)的差價(jià)損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計(jì)過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)等,造成對(duì)侵權(quán)的,所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計(jì)制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計(jì)內(nèi)容不符,且情況嚴(yán)重,乙方有權(quán)單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項(xiàng),還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費(fèi)用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達(dá)十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止
8.1除本合同已約定情形外,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方亦有權(quán)解除本合同,并追究甲方違約責(zé)任:
8.1.1甲方提供的設(shè)計(jì)不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定,無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經(jīng)乙方書面同意,甲方將本合同項(xiàng)目委托給第三方實(shí)施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標(biāo)識(shí),構(gòu)成侵權(quán)的;
8.1.4 設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,無法修復(fù)的。
8.2 甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費(fèi)用及利息,并承擔(dān)合同總價(jià)20%的違約金,違約金尚不足以彌補(bǔ)乙方損失的,甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)支付全部費(fèi)用,相關(guān)設(shè)計(jì)材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費(fèi)用,乙方所支付的費(fèi)用不超過合同總價(jià)款的%。
9.爭(zhēng)議管轄法院
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2 本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項(xiàng)
______
11.合同的生效
11.1 本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
11.2本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,自雙方蓋章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽約日期: 年 月 日
【承攬制作合同】相關(guān)文章:
承攬制作合同01-01
制作承攬合同02-02
廣告制作承攬合同01-31
廣告制作的承攬合同02-20
制作承攬合同11篇02-04
制作承攬合同(11篇)02-04
承攬制作合同精選12篇01-22
承攬制作合同12篇01-02
承攬制作合同(12篇)01-02
承攬制作合同(精選12篇)01-10