廣告制作承攬合同4篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的廣告制作承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
廣告制作承攬合同1
委托方
承攬方 廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1．1 項目： 1．2 制作地點：
1．3 顏色、規(guī)格或材料： 按委托方確定的.設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿
為準；
1．4 起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2 結(jié)算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條 違約責任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、 向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁； 2、 向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條 附則。
6．1 本合同附件 兩 件，名稱 廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。
廣告制作承攬合同2
委托方：____________
承擔方：____________
依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法
1、費用：
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設(shè)計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的'爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交_____委員會_____
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自___年___月___日生效至___年___月___日終止。
委托方：____________
承攬方：____________
日期：
廣告制作承攬合同3
委托方：_____
承攬方：廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期：_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目：
1．2制作地點：
1．3顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
材料：_____
尺寸：_____
數(shù)量：_____
單價（元）：_____
總價（元）：_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的'工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6．1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方：_____
單位名稱（蓋章）：_____
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
承攬方
單位名稱（蓋章）廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
廣告制作承攬合同4
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸安裝。面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款？
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止？協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費，甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/㎡（抗風設(shè)計值為n級）廣告塔質(zhì)保期為n年，保修期為n年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的.移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲？乙雙方協(xié)商解決？如遇到無法抗拒自然災(zāi)害（如刮風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)？工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守？
�。ǘ┍竞贤皇絻煞�，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙�(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
�。ㄋ模┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆糁掌鹕В�
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
�。ㄉw章）（蓋章）
年月日
【廣告制作承攬合同】相關(guān)文章：
廣告制作承攬合同01-31
廣告制作的承攬合同02-20
廣告制作承攬合同14篇02-13
廣告制作承攬合同(14篇)02-13
廣告制作承攬合同 3篇02-13
廣告制作承攬合同 (3篇)02-13
廣告制作的承攬合同15篇02-20
廣告制作的承攬合同(15篇)02-20
廣告牌制作承攬協(xié)議03-15