- 機(jī)械加工簡單版合同 推薦度:
- 機(jī)械外協(xié)加工的簡單合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于機(jī)械加工合同精選5篇
隨著法律觀念的深入人心,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的關(guān)于機(jī)械加工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
關(guān)于機(jī)械加工合同1
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:__________份,由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù),提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_____元。(乙方附明細(xì)清單)
第四條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條:交貨的時間和地點(diǎn):_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
元).乙方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責(zé)任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:元(大寫:
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的`,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責(zé)任
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金.
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表人:
代表人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
_____年___月___日
關(guān)于機(jī)械加工合同2
甲方為乙方加工某種機(jī)械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時間和地點(diǎn):xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算,共計490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的`,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
關(guān)于機(jī)械加工合同3
外協(xié)單位(以下簡稱甲方):
加工單位(以下簡稱乙方):
第一條:乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外協(xié)加工單為憑。
第二條:乙方須按照外協(xié)加工單(附圖)所列的.各項(xiàng)規(guī)定,如加工圖紙說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時保質(zhì)交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為零,由于乙方原因造成工件不合格時,乙方應(yīng)賠付甲方材料費(fèi)。
第五條:付款方式為每加工完一批工件,由甲方在工件交付時付乙方50%加工款,待甲方回款完成時交付乙方剩余50%(兩筆款項(xiàng)間隔不得超過6個月)。
第六條:驗(yàn)收時由甲方派專職人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn),產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時由乙方負(fù)責(zé)重新加工(含材料)。
第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
。ㄒ唬┻^期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,每日處5%違約金。
。ǘ├^續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第九條:乙方每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查次數(shù)由甲方?jīng)Q定。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
_____年____月__日
_____年____月__日
關(guān)于機(jī)械加工合同4
買方(甲方):有限公司
合同編號:
賣方(乙方):有限公司
簽訂合同時間:_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)
1.甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
2.乙方按雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標(biāo)示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的`培訓(xùn)
5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年,在質(zhì)量保證期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達(dá)設(shè)備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn),在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費(fèi)第一時間維修更換,乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗(yàn)收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗(yàn)
收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運(yùn)輸方式:
1、交貨地點(diǎn):有限公司
2、運(yùn)輸方式:汽車公路運(yùn)輸
3、運(yùn)輸費(fèi)用:由乙方承擔(dān)
4、貨物風(fēng)險:自貨物運(yùn)至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風(fēng)險由乙
方承擔(dān)
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)
度款;
3.余款雙方驗(yàn)收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間:驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
代表:
代表:
聯(lián)系人:
聯(lián)系人:
電話/傳真:
電話/傳真:
日期:_____年____月__日
日期:_____年____月__日
開戶:
開戶:
關(guān)于機(jī)械加工合同5
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
二、加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、交貨的時間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
八、定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按_____項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________代表人:________
____年____月____日
【機(jī)械加工合同】相關(guān)文章:
機(jī)械加工合同06-17
機(jī)械加工合同06-27
委托機(jī)械加工合同11-09
關(guān)于機(jī)械加工合同06-08
機(jī)械加工合同【精】06-23
機(jī)械加工合同【熱門】06-23
【熱門】機(jī)械加工合同06-23
【熱】機(jī)械加工合同06-23
【推薦】機(jī)械加工合同06-23
機(jī)械加工承攬合同09-09