建筑工程施工合同【熱】
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編整理的建筑工程施工合同,歡迎大家分享。
建筑工程施工合同1
甲方(委托人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修,為保證工程順利進(jìn)行,簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址:宿舍三單元101室。
2、居室規(guī)格:三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內(nèi)所有工程,包括地磚、墻磚、衛(wèi)生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質(zhì)地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛(wèi)浴、推拉門、櫥房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2個(gè)月,開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
二、質(zhì)量要求
1、工程使用材料的.品種、規(guī)格、質(zhì)量經(jīng)雙方認(rèn)定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
三、委托人義務(wù)
1、開工前幾天,應(yīng)為承接人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負(fù)責(zé)做好保衛(wèi)、消防等項(xiàng)工作。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督。
四、承包人義務(wù)
1、按期保質(zhì)完成工程。
2、竣工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
五、合同價(jià)款:本合同工程總合計(jì)造價(jià)174880.00元(大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費(fèi)用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元(大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大寫人民幣壹拾伍萬元整)于裝修工程完工,雙方驗(yàn)收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款,如違約,將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。
六、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附:裝飾工程預(yù)算表
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):________年____月____日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點(diǎn):長(zhǎng)治市----------。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目 。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期: 年 月 日。
計(jì)劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價(jià)格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的'文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長(zhǎng)治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點(diǎn):___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:____年__月__日
合同訂立地點(diǎn):___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同3
甲方(業(yè)主):_________
乙方(承包方):_________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定,遵循公平條誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點(diǎn):_________施工內(nèi)容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià)款(金額大寫):_________其中:人工費(fèi)_________元,材料費(fèi)_________元。(見附表一)
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)條批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
2、2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)甲方不能按約定提供開工條件。
。2)設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價(jià)款支付開工日前三天,甲方支付總價(jià)款的_________%,計(jì)_________元;工程日期過半,甲方再支付總價(jià)款的'_________%,計(jì)_________元;驗(yàn)收合格____日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余部門,計(jì)_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表
二)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)____日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2、乙方采購(gòu)的材料乙方采購(gòu)的材料條設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表
三)注明品牌條規(guī)格條等級(jí)條數(shù)量條單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購(gòu)的材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第七條質(zhì)量與驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1、2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒l修改的費(fèi)用。
2、竣工驗(yàn)收與保修
2、1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收,在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗(yàn)收部位:_________。
2、3雙方約定的保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容期限為:_________。(本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁(yè))
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條違約責(zé)任甲條乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令條確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
第十條合同爭(zhēng)議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng)_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按下述第_________種方式解決:
1、由_________仲裁委員會(huì)仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補(bǔ)充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字條鑒證條公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________注冊(cè)地址:_________
注冊(cè)地址:_________住地:_________
住地:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同4
甲方(業(yè)主):
乙方(承包方):柳州XX公司
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點(diǎn):沙XX單XX402號(hào)室
施工內(nèi)容:按預(yù)算內(nèi)容所列項(xiàng)目施工。
承包方式:全包(按預(yù)算所列包括)合同總工期80天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià):82579.6元(詳見預(yù)算表)。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)、批文等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書面確認(rèn)。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設(shè)計(jì)變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應(yīng)順延的其他情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價(jià)款
支付簽訂合同當(dāng)天,甲方支付總款30%,金額為24773.9元;總體驗(yàn)收合格____日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余70%,計(jì)57805.7元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的`,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)____日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表,注明品牌、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改的費(fèi)用。
2.竣工驗(yàn)收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗(yàn)收部位:水電。
2.3雙方約定的保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容期限為:預(yù)算所列項(xiàng)目保修________年(水電兩年)。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2.由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
九、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按照合同總價(jià)款的10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
十、合同爭(zhēng)議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng)物業(yè)管理處調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按以下第1中方式解決:
1.由____市仲裁委員會(huì)仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無。
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙、施工預(yù)算及做法說明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補(bǔ)充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢,本合同即告終止。
業(yè)主(簽名):
承包方(蓋章):
身份證號(hào):
住址:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
注冊(cè)地址:
法定代表:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包人:________大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人:________建設(shè)公司(以下乙方)
甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____________大樓。
工程地點(diǎn):____市____路____號(hào)。
施工面積:____m2
工程造價(jià):________萬元。
第二條工程按設(shè)計(jì)圖紙施工,其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到市建委有關(guān)施工驗(yàn)收的規(guī)定要求。.
第三條工程期限為:____年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結(jié)算和付款辦法為:自本合同生效之后五天內(nèi),甲方按工程造價(jià)的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款,以后按工程進(jìn)度撥款。工程竣工、驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個(gè)工程款的99%,即達(dá)________萬伍仟元。其余l(xiāng)%,即____元,作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后,甲方在十天內(nèi)付清給乙方。
第五條工程驗(yàn)收:乙方工程竣工后,由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責(zé)任:由于工程質(zhì)量問題造成的損失,由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的`罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時(shí)以上造成損失,則由甲方負(fù)責(zé)。
第七條其他條款:甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故,由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)責(zé)。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份,送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發(fā)包人:___________________
電視大學(xué)(公章)
法定代表人:_______________(簽章)
地址:_____________________
承包人:___________________
建筑公司(公章)
法定代表人:_______________(簽章)
地址:______________________
鑒(公)證機(jī)關(guān):________公證所(公章)
鑒(公)證人:________________(簽章)
簽約時(shí)間:____年____月____日
簽約地點(diǎn):_________________
有效期限:至_____年___月___日
建筑工程施工合同6
甲方:中國(guó)XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場(chǎng),就______(包括手機(jī)、筆記本d)業(yè)務(wù)系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運(yùn)營(yíng)思路制定終端銷售政策,乙方負(fù)責(zé)“_______________”專用終端的引進(jìn)和銷售。
2、乙方通過對(duì)甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展需要,甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號(hào);
2、甲方對(duì)訂購(gòu)終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利,包括:
(1)提供終端備機(jī);
(2)在________________區(qū)至少設(shè)有一個(gè)售后服務(wù)站;
。3)要求制定詳盡的售后服務(wù)流程,嚴(yán)格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題;
。4)如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認(rèn)為手機(jī)故障并在可提供換機(jī)服務(wù)時(shí)間范圍內(nèi)的.,乙方必須為用戶提供換機(jī)服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進(jìn)銷體系,包括:
(1)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
。2)終端管理:要有完備的終端進(jìn)、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人員;
。3)財(cái)務(wù)管理:具有完善的財(cái)務(wù)核算體系及管理制度,配備相應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
。4)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員:配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場(chǎng)銷售監(jiān)控等;
5、對(duì)于乙方自行訂購(gòu)的非電信公司集采終端,甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
。ǘ┘追降牧x務(wù)
1、對(duì)于乙方掃串號(hào)終端,甲方根據(jù)cda移動(dòng)業(yè)務(wù)社會(huì)化運(yùn)營(yíng)總體思路,有義務(wù)制定符合市場(chǎng)發(fā)展的終端銷售政策;
2、對(duì)經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購(gòu)的移動(dòng)終端,甲方有義務(wù)申請(qǐng)將終端串號(hào)錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要,在終端型號(hào)上,甲方有指導(dǎo)乙方進(jìn)行采購(gòu)的義務(wù);
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進(jìn)行銷體系過程中,甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實(shí)施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款;
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
。ㄒ唬┮曳降臋(quán)利
1、乙方根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要,有自行上報(bào)進(jìn)貨終端型號(hào)的權(quán)利;
2、乙方訂購(gòu)終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對(duì)訂貨終端型號(hào)有選擇的權(quán)利;
3、對(duì)于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進(jìn)貨的終端,乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號(hào)錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策;
4、對(duì)于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權(quán)利選擇滲透目標(biāo);
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系過程中,在符合電信公司相關(guān)要求的前提下,有權(quán)利提出個(gè)性化建設(shè)方案;
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個(gè)盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款,知道乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)后為止。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況,針對(duì)甲方提出的終端訂購(gòu)需求,乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購(gòu);
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系的義務(wù);
3、甲方根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際情況,對(duì)天翼終端市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營(yíng)天翼終端業(yè)務(wù);
4、終端進(jìn)貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、短信費(fèi):______元條(按條);
2、功能費(fèi):______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費(fèi),區(qū)外流量費(fèi)和超出部分按照標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)收。
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費(fèi)套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計(jì)算;
4、如開通其他業(yè)務(wù),按現(xiàn)行資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費(fèi)用上進(jìn)行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間及時(shí)給予結(jié)算;
2、每月____日前提供上個(gè)月的業(yè)務(wù)出賬單,雙方進(jìn)行對(duì)賬;
3、賬單核對(duì)無誤后,____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號(hào):________________________
八、違約責(zé)任
1、因?yàn)椴豢煽沽?dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項(xiàng)下有關(guān)義務(wù)時(shí),可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對(duì)方,并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個(gè)月以上時(shí),雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長(zhǎng)履行協(xié)議的期限,這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時(shí)間;
3、因不可抗力時(shí)間導(dǎo)致的費(fèi)用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭(zhēng)議的解決對(duì)于因?yàn)楸緟f(xié)議履行而發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會(huì)依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對(duì)意見,有效期自動(dòng)順延;如任何一方有反對(duì)意見,在本協(xié)議到期后前一個(gè)月書面通知對(duì)方,以反對(duì)意見書面送達(dá)為標(biāo)志,則本協(xié)議到期自動(dòng)終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對(duì)合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴(yán)格保密,不得給甲方其他競(jìng)爭(zhēng)者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對(duì)本協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應(yīng)對(duì)另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時(shí)付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國(guó)XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
建筑工程施工合同7
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方商定,甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任,確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求,在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款,共同監(jiān)督,嚴(yán)格遵守。
第一條:承包方式:
乙方包工不包料,乙方負(fù)責(zé)自帶機(jī)械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)¥200.0元/㎡人工機(jī)械架材費(fèi)用。
第二條、承包范圍:
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項(xiàng)工程。
第三條、質(zhì)量要求:
合格工程
第四條、開竣工日期:
本工程定于____年_____月____日開工,定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機(jī)費(fèi)支付辦法:
按照形象進(jìn)度撥付;A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的90%;整個(gè)工程完成并交工驗(yàn)收合格后撥付至總?cè)藱C(jī)費(fèi)的.100%。
每次付款,由乙方寫出書面報(bào)告,經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對(duì)工程量及質(zhì)量情況后簽署意見,審批后撥付。
第六條、雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
(一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機(jī)費(fèi)。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng),協(xié)調(diào)好施工道路的暢通,達(dá)到三通一平,并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費(fèi)用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時(shí)供應(yīng),做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負(fù)責(zé)組織隱蔽工程、驗(yàn)槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗(yàn)收。
(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責(zé)任
(一)必須嚴(yán)格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。
(二)必須聽從甲方和上級(jí)主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮,配合檢查,執(zhí)行處理意見。
(三)認(rèn)真組織施工,編制施工進(jìn)度計(jì)劃,質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等,嚴(yán)格執(zhí)行措施條款,確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計(jì)劃,在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計(jì)劃。
(五)編制現(xiàn)場(chǎng)文明施工措施,加強(qiáng)文明施工管理,保證道路暢通,并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負(fù)責(zé)每天將施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈,材料、架材堆放整齊,現(xiàn)場(chǎng)無長(zhǎng)流水、無長(zhǎng)明燈,場(chǎng)地?zé)o積水和生活垃圾,達(dá)到文明施工的要求。
(六)嚴(yán)格安全施工管理,明確事故責(zé)任,確保安全施工,杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
(七)提供所有所需的施工人員、機(jī)械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等),腳手架桿、板、扣件等,測(cè)量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,并承擔(dān)其全部費(fèi)用。
(八)已竣工工程未交工前,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)。
(九)乙方對(duì)分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程自檢合格后,經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工,乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費(fèi)用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的,按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機(jī)費(fèi)內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包,如轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)中止合同,下余人機(jī)費(fèi)甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行,嚴(yán)格執(zhí)行三相五線制,臨時(shí)用電所用的電料必須合格,接電后把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。
第七條、工程變更
單項(xiàng)變更項(xiàng)目人工費(fèi)在壹千元以內(nèi)的甲方不付,壹千元以外計(jì)入決算。施工現(xiàn)場(chǎng)無任何計(jì)時(shí)工,停水、停電、圖紙變更、機(jī)械故障等原因引起的停工,工人的生活費(fèi)、人工費(fèi)計(jì)機(jī)械架材的停滯費(fèi)等,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自簽訂之日起生效,至人機(jī)費(fèi)撥付完畢之日失效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國(guó)家工商行政管理局中華人民共和國(guó)建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點(diǎn):_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費(fèi)用。
2.4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的`一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:_________________
(1)固定價(jià)格(2)固定價(jià)格(3)可調(diào)價(jià)格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%進(jìn)行付款。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第9條爭(zhēng)議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項(xiàng)目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會(huì)議紀(jì)要
(5)設(shè)計(jì)變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號(hào):_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號(hào):_________________
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的.確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同10
第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點(diǎn):______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
。薄⒈竞贤瑓f(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
。、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
。、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn): _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號(hào):_______________________________賬號(hào):______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建筑工程施工合同11
發(fā)包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點(diǎn):________工程內(nèi)容:________工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價(jià)
1、簽約合同價(jià)為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費(fèi):人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價(jià)格形式:________________風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的.材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實(shí)行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價(jià)款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗(yàn)收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對(duì)路X的中線樁位進(jìn)行放樣測(cè)量,對(duì)箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進(jìn)行放樣,由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對(duì)測(cè)量放樣進(jìn)行復(fù)測(cè),保證施工的準(zhǔn)確性。
3、臺(tái)背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進(jìn)行檢驗(yàn)路X壓實(shí)度,檢驗(yàn)合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對(duì)鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時(shí)進(jìn)行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動(dòng)、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
3、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭(zhēng)議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:
工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量:
合同價(jià)款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明份,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場(chǎng)地(即“承包范圍”)清除施工場(chǎng)地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導(dǎo)致延誤工期,工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施,并說明注意事項(xiàng)。
第3條乙方工程
開工前天,向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底)。
第4條關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的'約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價(jià)款采用第種。
A、固定價(jià)格B、可調(diào)價(jià)格(按國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。
第10條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起,為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項(xiàng)目及內(nèi)容。
第12條爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動(dòng)終止。
附件資料
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
授權(quán)代表(簽字):授權(quán)代表(簽字):
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號(hào):帳號(hào):
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同13
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位:哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點(diǎn):烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容:橋梁(下述樁號(hào)的橋梁設(shè)計(jì)施工圖紙所包括的所有工程細(xì)目,以及施工過程中變更增加的項(xiàng)目)
5、施工樁號(hào):878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。 竣工日期:________年____月____日
具體為:________年度完成樁基礎(chǔ),預(yù)應(yīng)力空心板形成生產(chǎn)能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(含地質(zhì)變化),工期順延。
7、乙方開工時(shí)必須進(jìn)夠不少于臺(tái)鉆機(jī),其它配套設(shè)備、人員、均應(yīng)滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進(jìn)度及質(zhì)量方面的要求,甲方有權(quán)清退出場(chǎng)。
8、工程質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預(yù)付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協(xié)商的單價(jià)按乙方實(shí)際完成的工作量進(jìn)行計(jì)價(jià)結(jié)算。該單價(jià)均已包括了為實(shí)施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、試驗(yàn)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)制場(chǎng),工棚等的臨時(shí)征地費(fèi),工程臨時(shí)用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費(fèi)用,人員設(shè)備調(diào)遣費(fèi)用、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險(xiǎn),個(gè)人所得稅、工程照管及利潤(rùn)等費(fèi)用。以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),由乙方自負(fù)盈虧。
3、乙方所承包施工的`工程,在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計(jì)量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價(jià)見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價(jià)。
5、工程變更部分的單價(jià),如合同中有的,套用合同清單單價(jià),如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協(xié)商的單價(jià)。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量,業(yè)主對(duì)工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務(wù),即不能作為乙方降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整單價(jià)的依據(jù),也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機(jī)械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對(duì)甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計(jì)量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請(qǐng)計(jì)量款一次,計(jì)量款的支付時(shí)間按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同中相應(yīng)條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計(jì)量款,甲方作相應(yīng)延期。
2、業(yè)主計(jì)量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計(jì)量款時(shí),要求乙方提供帳號(hào),支付時(shí)采用轉(zhuǎn)帳的方式進(jìn)行支付。
3、乙方必須派專人辦理計(jì)量款的支付手續(xù),并提供其身份證復(fù)印件給甲方財(cái)務(wù)部備案。否則,甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請(qǐng)的計(jì)量項(xiàng)目及工程數(shù)量,必須符合業(yè)主要求的手續(xù),即只有合格的工程才予計(jì)量。乙方完成的項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后,按技術(shù)規(guī)范中符合計(jì)量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實(shí)計(jì)量。
5、甲方支付乙方計(jì)量款時(shí),以乙方實(shí)際完成工程量的80%進(jìn)行支付,并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面,必須得到項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的認(rèn)可。否則,因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時(shí),甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的計(jì)量款。
6、甲方撥付進(jìn)度款時(shí),予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理及業(yè)主驗(yàn)收并發(fā)放竣工驗(yàn)收證書,,支付至乙方實(shí)際完成工程量的95%,余下5%作為工程質(zhì)量保留金,保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準(zhǔn)。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復(fù)及費(fèi)用,由乙方承擔(dān),如委托甲方修復(fù),修復(fù)費(fèi)用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔(dān)的工程缺陷修復(fù)費(fèi)用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計(jì)量程序及支付辦法詳見項(xiàng)目部編制的《施工隊(duì)工程計(jì)量及支付辦法》。
第四條雙方職責(zé) 甲方職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會(huì)審工作,并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量,安全工作按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范,質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查,協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對(duì)乙方施工作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進(jìn)行評(píng)定。根據(jù)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)、罰,對(duì)乙方達(dá)不到合同約定或甲方要求的,甲方在
第二次警告后仍無改進(jìn)者,甲方有權(quán)自行安排人員整改,其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、甲方有權(quán)對(duì)乙方財(cái)務(wù)實(shí)行監(jiān)督、審查,制止不合理的財(cái)務(wù)開支,以確保工程款?顚S谩
5、乙方承包工程的質(zhì)量,進(jìn)度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方承包的工程量進(jìn)行調(diào)整,并要求乙方對(duì)已完工程不合格部分進(jìn)行整改,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、由于乙方施工質(zhì)量達(dá)不到甲方要求,質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀,甲方有權(quán)終止本合同,另選施工隊(duì)伍,乙方應(yīng)立即退場(chǎng)并無權(quán)要求支付任何附加費(fèi)。
乙方職責(zé):
1、乙方按照自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的原則合法經(jīng)營(yíng)。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財(cái)務(wù)監(jiān)督。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi),應(yīng)向甲方提交一份詳細(xì)的施工進(jìn)度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào)),《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的'確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià),信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同15
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工,甲方按圖驗(yàn)收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對(duì)綠化工程的要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強(qiáng),自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價(jià):工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
3.第三次付款,在工程驗(yàn)收后,甲方支付總造價(jià)的._______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同08-17
建筑裝飾工程施工合同11-07
建筑工程施工合同05-30
建筑工程施工合同04-29
建筑裝飾的工程施工合同11-17
建筑工程施工合同06-27
【熱門】建筑工程施工合同04-08
【熱】建筑工程施工合同04-08
【薦】建筑工程施工合同04-07
建筑工程施工合同【薦】04-07