（精）汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同
在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同1
甲方(銷(xiāo)售方)： 乙方(買(mǎi)受方)：
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立本合同。
第一條 交易汽車(chē)基本信息及配置
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 甲方出售的車(chē)輛，質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合出廠時(shí)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，且不低于生產(chǎn)者出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，是國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品。
第三條 價(jià)款
車(chē)輛價(jià)格每臺(tái) 元(人民幣)，大寫(xiě) 。 數(shù)量 臺(tái)，總計(jì) 元(人民幣)，大寫(xiě) 。
第四條 支付方式 雙方同意按照以下第 種方式支付車(chē)輛價(jià)款：
1.簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款 元(人民幣)，大寫(xiě) 。
2.簽署本合同時(shí)，首付全部車(chē)價(jià)款的 %，即 元，大寫(xiě) ;余款 元(人民幣)，大寫(xiě) ，于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。 乙方應(yīng)當(dāng)將車(chē)價(jià)款付至甲方的財(cái)務(wù)部門(mén)或甲方指定的賬號(hào)(收款人 ： 開(kāi)戶行： 銀行賬號(hào)： )，不得將車(chē)價(jià)款付給甲方銷(xiāo)售人員。
第五條 交付與驗(yàn)收
1.交車(chē)方式：□甲方送車(chē)上門(mén) □乙方自提
其他 。
2.交車(chē)地點(diǎn)： 。
3.交車(chē)日期： 年 月 日前。
4.交車(chē)時(shí)里程表顯示數(shù)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，不大于 公里。
5.甲方交付車(chē)輛時(shí)應(yīng)提供：(1)銷(xiāo)售發(fā)票;(2)車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶使用手冊(cè);(3)質(zhì)量服務(wù)卡或三包憑證、維修保養(yǎng)手冊(cè)等隨車(chē)文件。交付車(chē)輛后 日內(nèi)，提供(國(guó)產(chǎn))車(chē)輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。
6.車(chē)輛交付時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。甲方應(yīng)配合乙方對(duì)所購(gòu)車(chē)輛型號(hào)規(guī)格、外觀、輪胎、內(nèi)飾、配置、備件、基本使用功能等進(jìn)行確認(rèn)，雙方應(yīng)簽署《車(chē)輛驗(yàn)收交接書(shū)》(詳見(jiàn)本合同附件)。乙方對(duì)車(chē)輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出，并在《車(chē)輛驗(yàn)收交接書(shū)》上作詳細(xì)記錄;對(duì)確屬質(zhì)量問(wèn)題且符合相關(guān)規(guī)定的，乙方有權(quán)要求更換車(chē)輛，更換車(chē)輛的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
7.甲方向乙方交付車(chē)輛且雙方簽署《車(chē)輛驗(yàn)收交接書(shū)》，即為車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付時(shí)起，車(chē)輛的'風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條 雙方的義務(wù)
1.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其所出售的車(chē)輛承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任和“三包”責(zé)任。
2.甲方出售車(chē)輛屬于事故車(chē)、有維修記錄車(chē)、處理品車(chē)、改裝車(chē)、“三包”退換車(chē)，應(yīng)當(dāng)事先向乙方作出書(shū)面說(shuō)明。
3.乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式付款和提取所購(gòu)車(chē)輛。
4.乙方應(yīng)為《機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證》登記的車(chē)輛所有人。
第七條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方逾期交付車(chē)輛的，應(yīng)每天按乙方已交付車(chē)款的萬(wàn)分之 向乙方支付違約金;逾期交付車(chē)輛超過(guò) 天的，乙方有權(quán)解除本合同，要求甲方退還已交車(chē)款并按車(chē)輛價(jià)款的萬(wàn)分之 支付違約金。
2.乙方逾期支付車(chē)輛價(jià)款的，應(yīng)每天按逾期支付部分價(jià)款的萬(wàn)分之 向甲方支付違約金;逾期付款超過(guò) 天的，甲方有權(quán)解除本合同，要求乙方按車(chē)輛價(jià)款的萬(wàn)分之 支付違約金。
3.一方無(wú)正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按 的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。給對(duì)方造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第九條 爭(zhēng)議解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，可以協(xié)商解決或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或向有關(guān)行政部門(mén)投訴;協(xié)商、調(diào)解解決不成或不愿意協(xié)商、調(diào)解的，雙方可選擇以下第 種方式處理：
1.提交 仲裁委員會(huì)仲裁;
2.向人民法院起訴。
第十條 其他 第十一條 未盡事宜
1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。車(chē)輛驗(yàn)收交接書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字或蓋章)： 住 所： 住 所(址)： 郵 編： 郵 編： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 身份證號(hào)
法定代表人： 組織機(jī)構(gòu)代碼： 電 話： 聯(lián)系電話： 聯(lián) 系 人： 委托代理人： 電 話： 電 話：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點(diǎn)：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同2
買(mǎi)方：____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
賣(mài)方：____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方就車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)事宜達(dá)成以下協(xié)議，共同遵照?qǐng)?zhí)行：____________
第一條：甲方購(gòu)買(mǎi)乙方所有的機(jī)動(dòng)車(chē)一輛：
車(chē)號(hào)：____________
顏色：____________
產(chǎn)地：____________
型號(hào)：____________
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼：____________(拓印粘貼)
底盤(pán)號(hào)碼：____________(拓印粘貼)
第二條：甲方向乙方支付車(chē)款人民幣_(tái)_______元。包括三部分：定金、第一筆車(chē)款和其余部分車(chē)款。
第三條：甲方的.付款方式和期限：本合同生效當(dāng)日付定金________元，三日內(nèi)再支付第一筆車(chē)款現(xiàn)金萬(wàn)元;其余部分車(chē)款在該車(chē)辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。
第四條：乙方在收到甲方第一筆車(chē)款之日，應(yīng)立即交付無(wú)瑕疵的車(chē)輛及隨車(chē)工具。瑕疵保證期為自車(chē)輛交付之日起一個(gè)月。并且保證將該車(chē)全部所有權(quán)交付甲方，不得設(shè)置抵押，質(zhì)押等，他人對(duì)該車(chē)無(wú)任何權(quán)利要求。如有瑕疵，依照第九條執(zhí)行。
第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)有協(xié)助辦理的義務(wù)。
第六條：乙方應(yīng)交付給甲方該車(chē)的全部真實(shí)、有效的證件以及繳稅、費(fèi)憑證。
第七條：乙方應(yīng)保證交付前該車(chē)的維護(hù)正常，手續(xù)完整。
第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。
第九條：乙方違反本合同，應(yīng)向甲方雙倍返還定金。
第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(授權(quán)簽字人)：____________
乙方(授權(quán)簽字人)：____________
住址：____________
住址：____________
證件號(hào)碼：____________
證件號(hào)碼：____________
日期：____________
日期：____________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人：
買(mǎi)受人：
一、汽車(chē)金額：
汽車(chē)品牌型號(hào)顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)方式：
交車(chē)地點(diǎn)： 交車(chē)時(shí)間：
付款方式： 付款時(shí)間：
三、質(zhì)量維修：
1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車(chē)。
3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
（3）保修卡或保修手冊(cè)；
（4）說(shuō)明書(shū)；
�。�5）隨車(chē)工具及備胎；
5、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，由出賣(mài)人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人時(shí)示的'，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任：
五、爭(zhēng)議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力：本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽章后生效。
買(mǎi)受人（簽章）： 出賣(mài)人（簽章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同4
買(mǎi)方：
賣(mài)方：
一、汽車(chē)型號(hào)及金額
汽號(hào)：____________________
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：____________________
合格證號(hào)：____________________
車(chē)架號(hào)：____________________
海關(guān)單號(hào)：____________________
商檢單號(hào)：____________________
顏色：____________________
價(jià)格：____________________
備注：____________________
二、質(zhì)量要求
1．賣(mài)方向買(mǎi)方出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2．賣(mài)方向買(mǎi)方出售的汽車(chē)，必須是在《_________》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
三、車(chē)款與驗(yàn)收
1．車(chē)款為（不含稅費(fèi)）_________元；大寫(xiě)：_________。買(mǎi)方應(yīng)于_________年_________月_________日在_________（地點(diǎn)）同賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以_________（現(xiàn)金、支票、匯票）的方式自驗(yàn)收審驗(yàn)無(wú)誤之日起__________日內(nèi)向賣(mài)方支付車(chē)款的_________％，待辦理完過(guò)戶手續(xù)后再即時(shí)支付剩余車(chē)款。
2．賣(mài)方應(yīng)在收到第一筆車(chē)款后_________日內(nèi)交付車(chē)輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買(mǎi)方在15個(gè)工作日內(nèi)辦理完車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：_________。
四、合理?yè)p耗及計(jì)算方法_________。
五、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
1．汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車(chē)丟失或毀損，其責(zé)任由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。
2．車(chē)輛交付后辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方權(quán)利義務(wù)
1．賣(mài)方應(yīng)保證對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處分權(quán)，且該車(chē)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2．賣(mài)方保證向買(mǎi)方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車(chē)輛狀況的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3．賣(mài)方在買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)方提供：（以下3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）
（1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
�。�3）保修卡或保修手冊(cè)；
�。�4）說(shuō)明書(shū)；
�。�5）隨車(chē)工具及備胎。
4．賣(mài)方收取車(chē)款后，應(yīng)開(kāi)具合法、規(guī)范的收款憑證。
七、買(mǎi)方權(quán)利義務(wù)
1．買(mǎi)方在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
2．買(mǎi)方在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
3．買(mǎi)方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)與賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車(chē)款。
4．買(mǎi)方應(yīng)持有效證件與賣(mài)方共同辦理車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
5．如買(mǎi)方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)方自行負(fù)責(zé)。
八、違約責(zé)任
1．第三人對(duì)車(chē)輛主張權(quán)利并有確實(shí)證據(jù)的，賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)由此給買(mǎi)方造成的一切損失。
2．賣(mài)方未按照約定交付車(chē)輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車(chē)款_________％的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3．因賣(mài)方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方返還車(chē)款并承擔(dān)一切損失；因買(mǎi)方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方返還車(chē)輛并承擔(dān)一切損失。
4．買(mǎi)方未按照約定支付剩余車(chē)款的，賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5．如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，賣(mài)方未向買(mǎi)方明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
九、保證
賣(mài)方須保證汽車(chē)無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。
十、擔(dān)保
擔(dān)保人須對(duì)賣(mài)方保證，買(mǎi)方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。
十一、聲明及保證
�。ㄒ唬┵I(mǎi)方：
1．買(mǎi)方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．買(mǎi)方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)買(mǎi)方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．買(mǎi)方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是買(mǎi)方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
（二）賣(mài)方：
1．賣(mài)方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．賣(mài)方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)賣(mài)方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．賣(mài)方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是賣(mài)方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
十二、保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的`商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 _________年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
十三、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)，不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
十四、通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
十五、爭(zhēng)議的處理
�。ㄒ唬┍竞贤躝________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
�。ǘ┍竞贤诼男羞^(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：
1．提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
十六、解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
十七、補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，買(mǎi)賣(mài)雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十八、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)_____年，自_________年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本________份，送_________留存一份。
買(mǎi)方（蓋章）：________________
授權(quán)代表（簽字）：____________
__________年_______月_______日
簽訂地點(diǎn)：____________________
賣(mài)方（蓋章）：________________
授權(quán)代表（簽字）：____________
__________年_______月_______日
簽訂地點(diǎn)：____________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同5
售車(chē)方(甲方)：_____身份證號(hào)：_____
購(gòu)車(chē)方(乙方)：_____身份證號(hào)：_____
甲方將自己所有的一輛色牌汽車(chē)(車(chē)牌號(hào)：_____，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_____，車(chē)架號(hào)_____：，行駛證登記人：_____)于_____年____月_____日轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方一次性支付甲方人民幣_(tái)____萬(wàn)_____千_____百元整(￥______________)，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下一致協(xié)議：
(一)自協(xié)議簽訂，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車(chē)輛、乙方向甲方支付購(gòu)車(chē)款起，該車(chē)所有權(quán)歸乙方，乙方有使用、出售、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢等權(quán)利。
(二)該汽車(chē)自本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓時(shí)間以后，所出現(xiàn)的'一切問(wèn)題與甲方無(wú)關(guān)。
(三)該汽車(chē)自本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓日期時(shí)間以后，乙方使用時(shí)如發(fā)生交通意外而產(chǎn)生的本人及他人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他法律糾紛與甲方無(wú)關(guān);
(四)該汽車(chē)在本協(xié)議注明的轉(zhuǎn)讓時(shí)間之前，甲方使用時(shí)如發(fā)生交通意外造成他人人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失或其他法律糾紛與乙方無(wú)關(guān);
(五)雙方約定于_____年_____月_____日前甲方協(xié)助乙方過(guò)戶，車(chē)輛必須按合法的手續(xù)過(guò)戶，如不過(guò)戶，由乙方承擔(dān)車(chē)輛轉(zhuǎn)讓之日起一切法律責(zé)任及相關(guān)后果。
(六)該車(chē)以后辦理年審、保險(xiǎn)等事宜由乙方承擔(dān)。
(七)該協(xié)議書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議簽訂時(shí)間_____年_____月_____日，時(shí)間：_____年_____月_____日，雙方簽字后即時(shí)生效，雙方均不得違背以上各條款。
售車(chē)方(甲方)簽字：_____購(gòu)車(chē)方(乙方)簽字：_____聯(lián)系電話：_____聯(lián)系電話：_____
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
見(jiàn)證人簽字：_____
日期：_____年_____月_____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同6
合同編號(hào)：
出賣(mài)人：簽定地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：簽定時(shí)間： 年 月 日
一、汽車(chē)型號(hào)及金額：
汽車(chē)
品牌型號(hào)發(fā)動(dòng)
機(jī)號(hào)合格
證號(hào)車(chē)架號(hào)海關(guān)
單號(hào)商檢
單號(hào)顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)地點(diǎn)、方式：
交車(chē)地點(diǎn)： 交車(chē)時(shí)間：
付款方式： 付款時(shí)間：
三、質(zhì)量、維修：
1．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的'產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
3．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛基本情況。
4．出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
�。�1）銷(xiāo)售票；（2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；（3）保修卡或保修手冊(cè)；（4）說(shuō)明書(shū)；（5）隨車(chē)工具及備胎。（以上3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）
5．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7．汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題，可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8．如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9．如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：
五、合同爭(zhēng)議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
1．提交 仲裁委員會(huì)仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車(chē)交易市場(chǎng)主辦單位留存 份（市場(chǎng)留存期一年）。
七、本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
買(mǎi)受人： 出賣(mài)人：
買(mǎi)受人姓名（章） 出賣(mài)人名稱（章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同7
編號(hào)： 采購(gòu)單位(甲方)：
供應(yīng)商(乙方)：
鑒證方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)和采購(gòu)文件(編號(hào)： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下條款：
第一條：車(chē)型、配臵、顏色、數(shù)量、價(jià)格 金額單位：元 數(shù)量單位：臺(tái)
注：以上合同總價(jià)系指在杭州市區(qū)的交貨價(jià)(包括運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。
第二條：質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車(chē)輛是符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)家“三C”認(rèn)證或通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)檢測(cè)的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車(chē)輛在交貨過(guò)程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗(yàn)收合格后提車(chē)。
3、如發(fā)生所供車(chē)輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
第三條：交貨時(shí)間、地點(diǎn)
1、乙方在合同生效后 個(gè)工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車(chē)輛運(yùn)至指定地點(diǎn)，由甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收，乙方須配合甲方做好驗(yàn)收提車(chē)工作。
2、在交付車(chē)輛時(shí)，乙方必須向甲方提供車(chē)輛上牌(驗(yàn)證)所需的一切相關(guān)資料及隨車(chē)的工具器材，并在保養(yǎng)手冊(cè)上粘貼《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)聯(lián)系單》。
第四條：驗(yàn)收
1、乙方將車(chē)輛運(yùn)達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》和《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車(chē)輛和所有配件、附件，必須保證其序列號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)統(tǒng)一對(duì)應(yīng)、描述一致。
2、鑒證方將會(huì)同采購(gòu)辦、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)以及聘請(qǐng)的技術(shù)顧問(wèn)履行監(jiān)督責(zé)任。
第五條：售后服務(wù)
乙方保證在驗(yàn)收合格交貨的同時(shí)辦理車(chē)輛質(zhì)保的'有關(guān)手續(xù)，落實(shí)杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(diǎn)(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車(chē)輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的同時(shí)須向鑒證方繳納合同總價(jià)2%的履約保證金(合計(jì)人民幣 元)， 合同履行完畢后，由乙方開(kāi)具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財(cái)政或稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無(wú)息原額退還手續(xù)。
第七條：貨款的支付
經(jīng)甲方驗(yàn)收合格交貨后，乙方須在三個(gè)工作日內(nèi)將《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報(bào)鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》在 個(gè)工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。
第八條：其它約定
第九條：違約責(zé)任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時(shí)甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;甲方無(wú)正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價(jià)2%的違約金。
第十條 爭(zhēng)議的解決
本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的規(guī)定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個(gè)工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購(gòu)文件(編號(hào)： )、應(yīng)標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)過(guò)程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同8
買(mǎi)方_______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
賣(mài)方_______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
保證人_______(以下簡(jiǎn)稱丙方)
上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條 后記轎車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣 _______元整。乙方依照下列方式支付款項(xiàng)予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金____________元。
(2) 余款____________元(中期款)于申請(qǐng)過(guò)戶的同時(shí)支付。
(3) 余款_______元，可分十次支付，自_______年______月______日至______月止，每月______日前支付____________元，乙方應(yīng)于過(guò)戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶與交付手續(xù)：
前條第(3)項(xiàng)的支票于過(guò)戶的同一日支付。
第四條 辦理過(guò)戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 乙方若無(wú)法履行第二條第(3)款項(xiàng)中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。
第七條 后記轎車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車(chē)丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條 丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
賣(mài)方(甲方)：_____________ 住址：__________________
身份證號(hào)碼：__________________
買(mǎi)方(乙方)：_____________ 住址：__________________
身份證號(hào)碼：__________________
見(jiàn)證人(丙方)：_____________ 住址：__________________
身份證號(hào)碼：____________
簽訂日期：____________ 簽訂地點(diǎn)：____________
汽車(chē)分期付款買(mǎi)賣(mài)合同
出賣(mài)方(甲方)：_____________業(yè)務(wù)電話：_____________
買(mǎi)受方(乙方)：_____________
1、_____________ ，戶籍地：_____________ ，現(xiàn)在居住地：_____________ ，
身份證號(hào)碼：_____________ ，聯(lián)系電話： _____________。
乙方采取分期付款的形式向甲方購(gòu)車(chē)，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)的法律、法規(guī)，訂立本合同。
第一條 汽車(chē)品牌、型號(hào)、顏色、數(shù)量
乙方按自己的意愿選購(gòu) ____產(chǎn) __________牌， 車(chē)型_____，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為 _______，底盤(pán)號(hào) __________，功率 kw_____，車(chē)架號(hào) _____，外觀為_(kāi)___ 顏色的汽車(chē)壹輛。
第二條 汽車(chē)價(jià)格和付款方式
1、汽車(chē)價(jià)格：
汽車(chē)總價(jià)款為人民幣(大寫(xiě)) _____________元/輛(小寫(xiě)￥：_____________元)，以上價(jià)格僅為 提貨的裸購(gòu)車(chē)款，并不含汽車(chē)因上牌、上路、營(yíng)運(yùn)等其他費(fèi)用。
2、付款方式：應(yīng)乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，具體如下：
�、偈灼诟犊睿阂曳接诒竞贤炗喼�，向甲方足額支付汽車(chē)總價(jià)的 ___%的首付款，即人民幣(大寫(xiě)) ____ 拾____萬(wàn)___仠 佰元整(小寫(xiě)￥：_____________元)。
�、诤罄m(xù)付款：乙方除首付款外的尚余購(gòu)車(chē)款人民幣(大寫(xiě)) 拾___萬(wàn)___仟___佰___元整(小寫(xiě)￥：_____元)，分 個(gè)月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚余購(gòu)車(chē)款付清為止，每月 __日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購(gòu)車(chē)款，占用甲方資金按照有償?shù)脑瓌t，乙方應(yīng)向甲方支付資金占用費(fèi)，資金占用費(fèi)按每月 %的比例結(jié)算。即按乙方未付購(gòu)車(chē)款總額乘以占用天數(shù)計(jì)付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項(xiàng)，采取先結(jié)資金占用費(fèi)再還購(gòu)車(chē)款的結(jié)算方式，乙方提前交付購(gòu)車(chē)款的，甲方應(yīng)予以準(zhǔn)許，資金占用費(fèi)結(jié)算至乙方付清購(gòu)車(chē)款的當(dāng)月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購(gòu)車(chē)款和資金占用費(fèi)。
第三條 乙方在下列程序完成后提車(chē)
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結(jié)婚證復(fù)印件(復(fù)印件須由甲方與原件核對(duì))，以及甲方認(rèn)為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實(shí)性并經(jīng)核實(shí)后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書(shū)。
3、乙方付清首期車(chē)款、上牌稅費(fèi)、分期付款期間的保險(xiǎn)費(fèi)用等應(yīng)付稅費(fèi)。
4、汽車(chē)所有的移動(dòng)，包括提車(chē)途中、定制車(chē)箱、裝修等工作均應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，在此期間的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(含交通事故)，由乙方承擔(dān)。
第四條 汽車(chē)的質(zhì)量、驗(yàn)收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車(chē)，以生產(chǎn)廠家符合國(guó)家的全新整車(chē)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括廠家產(chǎn)品出廠前對(duì)汽車(chē)的部分技術(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)變動(dòng)未作聲明的其他技術(shù)指標(biāo)為準(zhǔn)。乙方在收車(chē)單簽字時(shí)未提出質(zhì)量異議的，即視為乙方對(duì)汽車(chē)質(zhì)量驗(yàn)收合格和交付。
2、乙方如購(gòu)買(mǎi)已上牌使用的汽車(chē)，其質(zhì)量和其他技術(shù)指標(biāo)以實(shí)物為準(zhǔn)。
3、汽車(chē)交付乙方后，不得再對(duì)該車(chē)的車(chē)況、配置、部分改裝、規(guī)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關(guān)合同的義務(wù)，汽車(chē)的滅失、毀損或等風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、汽車(chē)的售后服務(wù)，按生產(chǎn)廠家的規(guī)定執(zhí)行，甲方不承擔(dān)售后服務(wù)的任何費(fèi)用。
第五條 擔(dān) 保
為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務(wù)，雙方約定采取如下( )種擔(dān)保形式：
1、保證。乙方特請(qǐng) 為其提供連帶責(zé)任保證。保證范圍為：乙方尚欠購(gòu)車(chē)款、應(yīng)付資金占用費(fèi)或利息、應(yīng)付稅收、保險(xiǎn)費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應(yīng)付款到期后的四年。
2、抵押：乙方提供本人或 所有的_____________財(cái)產(chǎn)為乙方全部債務(wù)提供抵押，當(dāng)乙方未按本合同的約定及時(shí)支付購(gòu)車(chē)款和資金占用費(fèi)或利息以及各種稅收、保險(xiǎn)費(fèi)用時(shí)，甲方有權(quán)以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購(gòu)車(chē)款、應(yīng)付資金占用費(fèi)或利息、應(yīng)付稅收、保險(xiǎn)費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并隨上牌稅費(fèi)一次性向甲方繳清。抵押擔(dān)保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應(yīng)付款到期后的四年。
3、乙方如要求甲方為其購(gòu)車(chē)提供擔(dān)保時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方提供反擔(dān)保，并另行簽訂書(shū)面反擔(dān)保合同。
4、擔(dān)保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔(dān)�；虮ＷC合同成立并生效。
第六條 汽車(chē)所有權(quán)歸屬和所有權(quán)的轉(zhuǎn)移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購(gòu)車(chē)款和其他稅費(fèi)前，甲方保留汽車(chē)的所有權(quán)，本合同項(xiàng)下的汽車(chē)所有權(quán)必須登記在甲方名下，乙方享使用、經(jīng)營(yíng)和收益的權(quán)利。若乙方與他人有訴訟之爭(zhēng)，也與該財(cái)產(chǎn)無(wú)關(guān)。
2、乙方在未付清全部購(gòu)車(chē)款之前，有義務(wù)向他方聲明所使用的汽車(chē)的所有權(quán)屬于甲方的情況。乙方在使用和經(jīng)營(yíng)汽車(chē)時(shí)必須以自己的名義與他方建立動(dòng)輸合同關(guān)系，因使用汽車(chē)或者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權(quán)損害，或者違法行為而被有關(guān)機(jī)關(guān)處罰等后果的，均由乙方獨(dú)自承擔(dān)全部法律責(zé)任。
3、乙方按合同付清全部車(chē)款及其他相關(guān)的費(fèi)用后，汽車(chē)的所有權(quán)歸乙方，乙方應(yīng)當(dāng)在次月(也可協(xié)商時(shí)間)將汽車(chē)轉(zhuǎn)籍過(guò)戶至乙方或乙方指定的單位或個(gè)人，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條 保 險(xiǎn)
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車(chē)必須按照國(guó)家規(guī)定投保第三者強(qiáng)制險(xiǎn)和第三者商業(yè)險(xiǎn)，并必須積極與保險(xiǎn)公司溝通，使第三者商業(yè)險(xiǎn)的投保金額最大化，甲方予以積極協(xié)助配合。其他險(xiǎn)種必須根據(jù)銀行按揭貸款的'要求足項(xiàng)、足額投保。投保手續(xù)由甲方在辦理汽車(chē)保險(xiǎn)入戶時(shí)統(tǒng)一辦理，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保險(xiǎn)單由甲方統(tǒng)一保管并代辦理賠手續(xù)。
第八條 汽車(chē)轉(zhuǎn)籍或轉(zhuǎn)讓
乙方在未付清全部購(gòu)車(chē)款與汽車(chē)有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用之前，要將本合同項(xiàng)下的汽車(chē)轉(zhuǎn)籍過(guò)戶或者轉(zhuǎn)讓他人的，甲方有權(quán)提前收回部分或全部購(gòu)車(chē)款及資金占用費(fèi)。
第九條 特別約定
有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權(quán)采用自行或者委托他人或者通過(guò)法院等方式收回汽車(chē)，并授權(quán)甲方可將汽車(chē)進(jìn)行任何的處置，處置汽車(chē)的價(jià)格均由甲方?jīng)Q定，乙方均予以認(rèn)可。甲方處置汽車(chē)的所得的款項(xiàng)可用于直接償付乙方未付清的購(gòu)車(chē)款、各種稅費(fèi)(含收回汽車(chē)后發(fā)生的稅費(fèi))和由此支出的所有費(fèi)用包括但不僅限于因此造成汽車(chē)停運(yùn)期間的任何損失和因收回、變賣(mài)汽車(chē)訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用，全部由乙方承擔(dān)。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔(dān)。
1、利用汽車(chē)從事違法活動(dòng)的;
2、逾期支付購(gòu)車(chē)款和與汽車(chē)有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)60天的;
3、未按本合同約定投保第三者強(qiáng)制險(xiǎn)和足額第三者商業(yè)險(xiǎn)的;
4、未經(jīng)甲方同意，擅自將汽車(chē)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;
5、乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴(yán)重影響甲方權(quán)益行為的;
6、乙方在未付清全部購(gòu)車(chē)款和與汽車(chē)有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用之前，若造成汽車(chē)毀損責(zé)任事故，影響汽車(chē)價(jià)值或正常營(yíng)運(yùn)的。
第十條 其他約定
1、乙方同意甲方以本合同的汽車(chē)作為抵押物向金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，貸款由甲方負(fù)責(zé)償還。乙方以接收汽車(chē)的單據(jù)及甲方出具給乙方的收費(fèi)票據(jù)為憑，自愿承擔(dān)與貸款有關(guān)的費(fèi)用。
2、乙方同意在本合同項(xiàng)下的購(gòu)車(chē)款及資金占用費(fèi)付清和未作汽車(chē)過(guò)戶登記之前，甲方對(duì)該汽車(chē)保留所有權(quán)，乙方只對(duì)該汽車(chē)擁有使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。在此期間，乙方有義務(wù)向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動(dòng)輸合同關(guān)系，甲方與乙方僅發(fā)生汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，沒(méi)有義務(wù)為乙方提供貨運(yùn)業(yè)務(wù)。雙方也未就汽車(chē)的使用、經(jīng)營(yíng)進(jìn)行任何合作、合伙等活動(dòng)，沒(méi)有從中收取任何利益。
3、在分期付款使用汽車(chē)期間，因乙方使用汽車(chē)發(fā)生意外事故致使汽車(chē)對(duì)第三人造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。但乙方應(yīng)及時(shí)報(bào)告保險(xiǎn)公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費(fèi)用(含差旅費(fèi)、律師代理費(fèi)等)由乙方承擔(dān)。
4、乙方在使用、經(jīng)營(yíng)汽車(chē)期間，汽車(chē)的保養(yǎng)、維修費(fèi)用和營(yíng)運(yùn)中應(yīng)交的稅金、規(guī)費(fèi)等全部由乙方承擔(dān)。乙方使用汽車(chē)在營(yíng)運(yùn)中出現(xiàn)的貨運(yùn)糾紛，貨物損失等問(wèn)題，由乙方承擔(dān)有關(guān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。
5、當(dāng)事人在本合同記載的通訊地址、聯(lián)系電話為真實(shí)可靠。任何一方如通訊地址、聯(lián)系電話發(fā)生變更的，應(yīng)在變更后的三天內(nèi)，以書(shū)面的方式通知相對(duì)方。在沒(méi)有變動(dòng)的書(shū)面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯(lián)系電話為準(zhǔn)，通知或函件一經(jīng)到達(dá)通訊地址，不論何種情況即視為送達(dá)。
6、甲乙雙方簽訂的與購(gòu)車(chē)的有關(guān)合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車(chē)輛代管合同、協(xié)議及委托授權(quán)書(shū)等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權(quán)選擇分別履行或者合并履行。
第十一條 乙方逾期支付購(gòu)車(chē)款的，按逾期應(yīng)付額(本金)×3‰×實(shí)際逾期天數(shù)向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購(gòu)車(chē)款超過(guò)30天的，除應(yīng)支付滯納金外，還應(yīng)從逾期支付之日起計(jì)算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。
第十二條 在本合同履行過(guò)程中若發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)本著有利于實(shí)現(xiàn)合同目的的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由甲方所在地人民法院管轄
第十三條 本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
第十四條 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。本合同有效期自生效之日起至債權(quán)債務(wù)清償完畢時(shí)終止。
甲方(公章)： _____________乙 方(簽章)：_____________
法定代表人(簽章)：_____________ 乙 方(簽章)：_____________
委托代理人(簽章)：_____________
擔(dān)保人(簽章)：_____________
財(cái)務(wù)登賬蓋章：_____________身份證號(hào)碼：_____________
通訊地址：_____________ 電話：_____________
簽訂時(shí)間： 年 月 日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同9
賣(mài)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號(hào)（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
買(mǎi)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
甲、乙雙方通過(guò)平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車(chē)出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：
一、出售車(chē)輛車(chē)型：所售車(chē)輛車(chē)型：東風(fēng)金霸貨車(chē)，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 。
二、所售車(chē)輛作價(jià)及付款方式：所售車(chē)輛作價(jià) 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路安全實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車(chē)輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過(guò)戶登記。如辦理車(chē)輛過(guò)戶手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自XXXX年XX月XX日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日起車(chē)輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見(jiàn)證人面前將車(chē)輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證單位一份。
甲方： 乙方：
見(jiàn)證單位：XXXXXXX法律事務(wù)所
XXXX年XX月XX日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
買(mǎi)受人： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
保證人： （以下簡(jiǎn)稱丙方）
上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的汽車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條 后記汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣 元整。乙方依下列方式支付款項(xiàng)予甲方：
�。�1）本日（訂約日）先交付定金 元整。
�。�2）余款 元（中期款）于申請(qǐng)過(guò)戶的同時(shí)支付。
�。�3）余款 元，可分十次支付，自 至 止，每月 日前支付 元，乙方應(yīng)于過(guò)戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿額的.支票匯出交付。
第三條 甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶與交付手續(xù)：
第二條第（3）項(xiàng)的支票于過(guò)戶的同一日支付。
第四條 辦理過(guò)戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 乙方若無(wú)法履行第二條第（3）款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記汽車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。
第七條 后記汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條 丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本合同按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：
買(mǎi)受人（乙方）：
保證人（丙方）：
____年____月____日____年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同11
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車(chē)交易大量增加，因汽車(chē)交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車(chē)登記過(guò)戶手續(xù)而主張合同無(wú)效，有些因?yàn)槲吹狡?chē)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類(lèi)糾紛中，對(duì)同一類(lèi)型的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無(wú)效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。
一、買(mǎi)賣(mài)合同的法律依據(jù)、特征
對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買(mǎi)賣(mài)合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。”
買(mǎi)賣(mài)合同的法律特征：1、買(mǎi)賣(mài)合同是有名合同;2、買(mǎi)賣(mài)合同是賣(mài)方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買(mǎi)方支付價(jià)款的合同;3、買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同;4、買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同;5、買(mǎi)賣(mài)合同多是諾成合同;6、買(mǎi)賣(mài)合同是要因合同;7、買(mǎi)賣(mài)合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據(jù)
《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易，銷(xiāo)車(chē)方須向機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣(mài)車(chē)的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、原始購(gòu)車(chē)發(fā)票、成交發(fā)票、
購(gòu)置附加費(fèi)憑證、車(chē)船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購(gòu)車(chē)方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門(mén)憑舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車(chē)管部門(mén)憑此辦理轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車(chē)交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行汽車(chē)交易，因而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。有些法院則以汽車(chē)交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車(chē)口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂?gòu)買(mǎi)的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車(chē)出賣(mài)給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥?chē)及該車(chē)的有關(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購(gòu)車(chē)款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車(chē)的轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)。爾后李春桂將該車(chē)開(kāi)往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車(chē)從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車(chē)費(fèi)后將該車(chē)領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車(chē)未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效為由，要求將該車(chē)退回馮彬，馮彬退還購(gòu)車(chē)款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購(gòu)車(chē)款和接受車(chē)輛及該車(chē)證件，買(mǎi)賣(mài)合同已成立，李春桂以其隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的訴訟請(qǐng)求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)瓊C02034號(hào)攔板小貨車(chē)，雖然該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車(chē)交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過(guò)戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車(chē)的買(mǎi)賣(mài)是無(wú)效的。原告李春桂要求退車(chē)退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十
八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、原告應(yīng)在判決書(shū)生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車(chē)退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購(gòu)車(chē)款16500元;三、原告用車(chē)受罰6000元及停車(chē)費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過(guò)戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車(chē)輛管理部門(mén)的登記是機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)行為生效的必然條件，車(chē)輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效。”同時(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車(chē)從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無(wú)效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷(xiāo)。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷(xiāo)瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車(chē)，車(chē)輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣(mài)給潘世海。雙方約定，車(chē)價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫(xiě)下欠條一張，其欠條載明：“欠購(gòu)車(chē)款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車(chē)價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫(xiě)下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車(chē)開(kāi)走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購(gòu)車(chē)款8000元，朱海林也沒(méi)有將該車(chē)的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元，并承擔(dān)車(chē)旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒(méi)有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒(méi)有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車(chē)修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車(chē)使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車(chē)每天折舊費(fèi)為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車(chē)，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣(mài)的.舊貨車(chē)，必須要在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車(chē)賣(mài)給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買(mǎi)賣(mài)無(wú)效。對(duì)無(wú)效買(mǎi)賣(mài)所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元和車(chē)旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車(chē)給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車(chē)輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車(chē)款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車(chē)交付被上訴人，沒(méi)有將該車(chē)相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車(chē)退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車(chē)款支付上訴人，也不及時(shí)將車(chē)退回上訴人，致使該車(chē)由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車(chē)的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車(chē)款沒(méi)有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)2000元，沒(méi)有法律依據(jù)，也沒(méi)有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)維修汽車(chē)配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒(méi)有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》是屬于部門(mén)的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購(gòu)車(chē)款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷(xiāo)。依照《中華人
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同12
買(mǎi)方： 賣(mài)方：
電話： 電話：
一、買(mǎi)賣(mài)雙方約定交易車(chē)輛
1、 車(chē)輛品牌及型號(hào)：
2、 車(chē)型：
3、 顏色：
4、 車(chē)輛臺(tái)數(shù)：
5、 車(chē)輛單價(jià)（人民幣）：
6、 其他：
7、 車(chē)輛總計(jì)（人民幣）：
8、 交車(chē)地點(diǎn)：
二、結(jié)算：選擇（ ）方式
1、一次性購(gòu)車(chē)
�。�1）簽定合同時(shí)，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫(xiě)）：
（2）余額，交車(chē)支付
�。�3）財(cái)務(wù)確定
2、按揭購(gòu)車(chē)
（1）簽定合同時(shí)，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫(xiě)）：
（2）余額，交車(chē)支付（保險(xiǎn)在本公司做）
（3）財(cái)務(wù)確定
三、質(zhì)量及服務(wù)約定：
1、本合同交易的車(chē)輛由 整車(chē)購(gòu)進(jìn)，買(mǎi)方享有 和供方提供的所有售后服務(wù)項(xiàng)目。
2、賣(mài)方保證所提供單證符合交通管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，賣(mài)方可協(xié)助買(mǎi)方辦理汽車(chē)上牌，（但牌照號(hào)碼不在承諾范圍），汽車(chē)上牌所需要費(fèi)用均由買(mǎi)方承擔(dān)。
四、其他約定：
1、買(mǎi)方要求變更定購(gòu)車(chē)輛，包括車(chē)型、顏色和配置，需取得賣(mài)方書(shū)面認(rèn)可。
2、因生產(chǎn)廠家調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等原因?qū)е沦I(mǎi)方已預(yù)定車(chē)輛無(wú)法按約供貨，買(mǎi)方同意供方更改車(chē)型、車(chē)身及內(nèi)飾顏色或延期供貨，賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、若遇生產(chǎn)廠家調(diào)整產(chǎn)品配置及價(jià)格，則按提車(chē)時(shí)新的`配置和價(jià)格責(zé)任。
4、如發(fā)生人力不可抗力事件，雙方均不承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、本合同如發(fā)生爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決，則提交賣(mài)方所在地的仲裁委員會(huì)仲裁。
六、本合同正本一式三份，買(mǎi)方執(zhí)一份，賣(mài)方執(zhí)二份。
買(mǎi) 方： 賣(mài) 方：
經(jīng)手人： 經(jīng)手人：
日 期： 日 期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同13
合同編號(hào)：________________
出賣(mài)人：____________________
買(mǎi)受人：____________________
簽訂地點(diǎn)：__________________
簽訂日期：__________________
一、汽車(chē)型號(hào)及金額
汽車(chē)品牌
型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)合格證號(hào)車(chē)架號(hào)海關(guān)單號(hào)商檢單號(hào)顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)地點(diǎn)、方式
交車(chē)地點(diǎn)：__________________
交車(chē)時(shí)間：__________________
付款方式：__________________
付款時(shí)間：__________________
三、質(zhì)量、維修
1．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的.產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
3．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4．出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
�。�3）保修卡或保修手冊(cè)；
�。�4）說(shuō)明書(shū)；
（5）隨車(chē)工具及備胎。（以上3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）
5．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7．汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題，可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8．如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人時(shí)示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9．如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：
________________________________________
五、合同爭(zhēng)議的解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向在關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式：
1．提交_____仲裁委員會(huì)仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
六、
本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車(chē)交易市場(chǎng)主辦單位留存一份（市場(chǎng)留存期一年）。
七、
本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
買(mǎi)受人：__________________買(mǎi)受人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
出賣(mài)人：__________________出賣(mài)人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同14
立合同單位 供方：上海某柴油機(jī)廠
需方：濟(jì)南某汽車(chē)廠
經(jīng)過(guò)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
（一）品名、規(guī)格、數(shù)量、金額及交貨日期。
�。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按部頒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┊a(chǎn)品原材料來(lái)源：由供方解決。
（四）產(chǎn)品驗(yàn)收方法：由需方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品包裝要求：用木箱包裝。
�。┙唬ㄌ幔┴浄椒ā⒌攸c(diǎn)及運(yùn)費(fèi)：由供方用火車(chē)托運(yùn)到需方所在地，運(yùn)費(fèi)由需方負(fù)責(zé)。
�。ㄆ撸┴浛罱Y(jié)算方法：每批貨到全后十日內(nèi)付款，通過(guò)工商銀行辦理托收。
�。ò耍┙�(jīng)濟(jì)責(zé)任：按《合同法》規(guī)定的原則執(zhí)行。如供方因產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，應(yīng)負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)由此而支付的費(fèi)用；因產(chǎn)品數(shù)量短少，不符合合同規(guī)定，供方應(yīng)償付需方不能交貨的.貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應(yīng)由供方負(fù)責(zé)賠償；因交貨日期不符合合同規(guī)定，比照工商銀行延期付款的規(guī)定，每延期一天，按延交貨款總值0. 03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規(guī)定日期付款，應(yīng)比照工商銀行延期付款規(guī)定償付供方罰金。
�。ň牛┕┬桦p方由于人力不可抗拒和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商和合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免于承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�。ㄊ┍竞贤院炗喨掌鹕�，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽具修訂或撤銷(xiāo)合同的協(xié)議書(shū)。并報(bào)合同雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)和鑒證機(jī)關(guān)備案。
�。ㄊ唬┍竞贤緝煞�，供、需雙方各執(zhí)一份。副本四份，送供、需雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)各一份，鑒證機(jī)關(guān)、工商銀行各一份。
供方：上海某柴油機(jī)廠 負(fù)責(zé)人：（蓋章）需方：濟(jì)南某汽車(chē)廠
代表人：電話：負(fù)責(zé)人：（蓋章）
圖文傳真（FAX):代表人：電話：
開(kāi)戶銀行： 圖文傳真（FAX):
賬號(hào)： 開(kāi)戶銀行二賬號(hào)：
地址： 地址：
鑒證機(jī)關(guān)：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同15
合同編號(hào)：________
出賣(mài)人（甲方）：________
買(mǎi)受人（乙方）：________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜，訂立本合同。
第一條汽車(chē)名稱、數(shù)量及價(jià)款汽車(chē)品牌型號(hào)生產(chǎn)廠商產(chǎn)地發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)合格證號(hào)，車(chē)架號(hào)海關(guān)單號(hào)商檢單號(hào)配置（標(biāo)準(zhǔn)配置/選用配置）車(chē)身顏色內(nèi)飾顏色單價(jià)（人民幣）
數(shù)量：________
總價(jià)（人民幣）：________
備注：________
第二條定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車(chē)款的_______%（此比例不得超過(guò)全車(chē)款的20%），甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。乙方違約導(dǎo)致合同解除的，無(wú)權(quán)要求返還定金；甲方違約導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)___________元，大寫(xiě)_________________元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付最后一期車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。
3、汽車(chē)消費(fèi)貸款方式：首付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
（1）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）。
�。�2）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補(bǔ)足支付的。
屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
4、預(yù)付款方式：簽署本合同時(shí)，支付預(yù)付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元，_________ 時(shí)一次性付清余款。
第四條質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車(chē)輛，質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標(biāo)符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方向乙方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛。
3、雙方對(duì)車(chē)輛質(zhì)量認(rèn)定有爭(zhēng)議的，以國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。
第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1、交車(chē)時(shí)間：_______年____月____日前。
2、交車(chē)方式：乙方自提□；甲方送車(chē)上門(mén)□；貨交承運(yùn)人□。
3、交車(chē)地點(diǎn)：______________________________。
4、交車(chē)時(shí)里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方在向乙方交付車(chē)輛時(shí)須同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；
�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；
�。�4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶使用手冊(cè)（中文）；
�。�5）隨車(chē)工具及備件清單。
6、車(chē)輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。
7、甲方將汽車(chē)交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件時(shí)，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件），即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書(shū)面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報(bào)告。
第七條售后服務(wù)的約定
1、車(chē)輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。
2、在上述保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)的，甲方應(yīng)為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)，由乙方自行選擇。
在上述保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3、乙方使用汽車(chē)前應(yīng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車(chē)輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題，或者到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方自行承擔(dān)后果。
4、如生產(chǎn)廠商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。
5、本合同簽訂后，國(guó)家如出臺(tái)有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。
第八條違約責(zé)任
1、甲方不按時(shí)交付車(chē)輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車(chē)款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。
3、經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購(gòu)汽車(chē)確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，如甲方無(wú)過(guò)錯(cuò)，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車(chē)有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第九條其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條解決爭(zhēng)議的方法
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣 ___仲裁委員會(huì)仲裁；
�。ǘ┫騙________人民法院提起訴訟。
甲方：（簽章）________
乙方：（簽章）________
地址：________
地址：________
證照名稱：________
證照名稱：________
證照號(hào)碼：________
證照號(hào)碼：________
法定代表人：________________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
聯(lián)系電話：________
聯(lián)系電話：________
傳真：________
傳真：________
郵政編碼：________
郵政編碼：________
簽訂時(shí)間：________
簽訂時(shí)間：________
簽訂地點(diǎn)：________
簽訂地點(diǎn)：________
附件一
車(chē)輛交接書(shū)
_______年_____月_____ 日_____時(shí)，甲、乙雙方在________________________對(duì)______________牌汽車(chē)進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號(hào)規(guī)格為：___________________________________
乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_________車(chē)架號(hào)：___________），同意接受。
2、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票□
�。�2）合格證□
�。�3）說(shuō)明書(shū)□
�。�4）保修卡□
（5）海關(guān)證□
�。�6）商檢證□
�。�7）進(jìn)口車(chē)關(guān)單□
�。�8）進(jìn)口車(chē)商檢單□
（9）其他：________________
3、下列車(chē)輛項(xiàng)目完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”。
外觀_______，發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)_______，其它_______
4、里程表顯示數(shù)：_____________公里
5、其他交接事項(xiàng)：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章：________
日期：________
乙方簽章：________
日期：________
附件二
委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人（乙方）：________
受托人（甲方）：________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
�。�1）代辦拍牌□
（2）代辦按揭□
�。�3）代辦保險(xiǎn)□
�。�4）代辦上牌□
�。�5）代辦裝潢□
�。�6）代辦其他項(xiàng)目：
二、委托報(bào)酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)事先支付__________元，大寫(xiě)_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱代辦費(fèi)）合計(jì)__________元，大寫(xiě)_______________________ 。
三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：
1、代辦上牌，代辦費(fèi)：___________元。
2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。
3、代辦保險(xiǎn)，
�。�1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：____________________________________________
（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□
�。�3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：_________________元。
�。�4）車(chē)輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：___________________元。
（5）其他險(xiǎn)種名稱及費(fèi)用：_________________元。
�。�6）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：__________________元。
�。�7）雙方特別約定：
乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于第三者責(zé)任險(xiǎn)和車(chē)輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)當(dāng)書(shū)面專(zhuān)門(mén)約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。
4。代辦上牌，費(fèi)用概算如下：
養(yǎng)路費(fèi)____________元，車(chē)船稅_________元，購(gòu)置稅___________元，注冊(cè)費(fèi)：_________ 元，其他____________元，合計(jì)約_____________元。
5。代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目_________________，費(fèi)用______________元。
6。辦其他項(xiàng)目______________________，費(fèi)用_______________元。
7。所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)，并按支出憑證向乙方結(jié)帳。
四、上述費(fèi)用采取下列第______種方式支付：
1、乙方預(yù)付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)當(dāng)隨車(chē)移交如下材料：
�。�1）購(gòu)置稅憑證
�。�2）養(yǎng)路費(fèi)憑證
�。�3）機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)單
�。�4）行駛證
�。�5）車(chē)船稅憑證
�。�6）車(chē)輛牌照號(hào)碼：
七、違約責(zé)任
1、甲方在代辦服務(wù)過(guò)程中造成車(chē)輛毀損、滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)先向保險(xiǎn)公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復(fù)或賠償。除甲方原因外，代辦保險(xiǎn)中雙方特別約定內(nèi)容未能及時(shí)全面落實(shí)的，應(yīng)當(dāng)免除甲方的責(zé)任。
2、乙方中途撤回委托的，應(yīng)承擔(dān)甲方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
3、除不可抗力或遇政府機(jī)構(gòu)停電、設(shè)備及電腦故障或臨時(shí)改變辦公時(shí)間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內(nèi)將完成委托的上牌車(chē)輛交付乙方，乙方有權(quán)按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過(guò)30天，甲方應(yīng)按全部車(chē)價(jià)款%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4、因乙方不能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)按約完成的，則交車(chē)期得以順延。
甲方簽章：________
日期：________________
乙方簽章：________
日期：________
【汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
關(guān)于汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同04-29
汽車(chē)個(gè)人買(mǎi)賣(mài)合同04-29