- 加工承攬合同 推薦度:
- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬的合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
(必備)承攬合同范本
在人們越來越相信法律的社會中,很多場合都離不了合同,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的承攬合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬合同范本1
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的`物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
承攬合同范本2
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項目部的實際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的'其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同范本3
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的`,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同范本4
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名
規(guī)格單位數(shù)量單價金額分期交(收)貨數(shù)量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________________________________
5.貨款結(jié)算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):________________________________
7.違約責(zé)任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:法人委托書號碼__
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:法定代表人:開戶銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
定作人:(蓋章)法定代表人:開戶銀行:帳號:電話號碼:電掛:住址:
20xx年xx月xx日
。ㄗⅲ阂驒谀克蓿瑑(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同范本5
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費(fèi)用及支付辦法
2.1費(fèi)用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責(zé)任
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費(fèi)的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費(fèi)的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的_________支付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本6
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的'工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
承攬合同范本7
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的'工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同范本8
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進(jìn)行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的`_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費(fèi)。
九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本9
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標(biāo)的、數(shù)量、價款:
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的.檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬合同范本10
項目名稱:________________________________委托方(甲方):__________________________研究開發(fā)方(乙方):______________________
填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法:二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:包括開發(fā)項目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;2.磁盤、磁帶、計算機(jī)軟件;3.動物或植物新品種、微生物菌種;4.樣品、樣機(jī);5.成套技術(shù)設(shè)備。五、研究開發(fā)計劃:包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進(jìn)度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。六、技術(shù)情報資料的保密:包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。七、其他:合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報酬及其支付或結(jié)算方式:(一)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。本項目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報酬:___________元其中:甲方提供____元,乙方提供____元。如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:(二)經(jīng)費(fèi)和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式):①一次總付:____________元,時間:________________②分期支付:____________元,時間:____________________________元,時間:________________③按利潤________%提成,期限:________________④按銷售額____%提成,期限:________________⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬__________________________________________________六、履行的期限、地點和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。本合同的`履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容__________________________________________________
九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____%,乙方承擔(dān)____%.本項目風(fēng)險責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享(一)專利申請權(quán):________________________________________(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方式研究開發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗收,由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請求________進(jìn)行調(diào)解。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。1.提交____仲裁委員會仲裁;2.向____人民法院起訴。
十四、名詞和術(shù)語的解釋:_________________________
十五、本合同有效期限:____年____月____日至____年____月____日
甲方:_______________代表人:____________________年____月____日乙方:_______________代表人:____________________年____月____日
承攬合同范本11
甲方(委托方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方(承攬方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)規(guī)定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務(wù),甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務(wù)內(nèi)容:________________________________________________________________________。
3.乙方應(yīng)自主完成相關(guān)服務(wù),不得轉(zhuǎn)委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉(zhuǎn)委托第三人的,必須經(jīng)得甲方同意。否則,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后_______日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
2、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
三、施工要求
1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止,按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的.客觀原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應(yīng)按照房屋建造標(biāo)準(zhǔn)保證施工質(zhì)量。房屋土建建筑主體部分建造完工后,由乙方進(jìn)行驗收。
4.質(zhì)保期:__________驗收后_______個月。質(zhì)保期內(nèi)如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)當(dāng)重新建造土建建筑主體部分,重新建造所需的材料等相關(guān)事宜全部由乙方自行承擔(dān)。
二、價格與支付
1.總包干價為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
本條約定之費(fèi)用已包括全部成本費(fèi)用及報酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費(fèi)用。
2.乙方施工完畢后,由甲方驗收通過后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價款的支付時間與條件如下:__________
首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個工作日內(nèi)支付;
第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于甲方驗收通過后的______個工作日內(nèi)支付。
質(zhì)保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于質(zhì)保期滿后的__________個工作日內(nèi)支付。
2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
開戶行:_______________________________。
戶名:_________________________________。
3.發(fā)票:__________甲方不要求開具發(fā)票;如需要開具發(fā)票,則甲方應(yīng)另行承擔(dān)乙方支出的稅費(fèi)成本。
四、知識產(chǎn)權(quán)與保密
乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有,包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)及商業(yè)秘密方面的權(quán)利。
五、確認(rèn)與聲明
1.乙方應(yīng)自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔(dān)風(fēng)險,自負(fù)盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務(wù)過程中受到人身損害或財產(chǎn)損失的,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)派遣關(guān)系或類似關(guān)系,不對乙方進(jìn)行管理,不對乙方承擔(dān)勞動法上的義務(wù),不適用《勞動法》、《勞動民法典》等勞動法規(guī)。
如因服務(wù)需要乙方需配帶甲方標(biāo)志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續(xù),亦不代表雙方建立勞動關(guān)系。
5、乙方確認(rèn),如乙方有所在單位,則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)及其它合法權(quán)利。
六、違約責(zé)任
1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______%;
2.乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的_____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同聯(lián)系方式
為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:__________
甲方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________。
電子郵箱:___________________________________。
乙方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________。
電子郵箱:____________________________________。
雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關(guān)事項向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等,均視為有效送達(dá)與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達(dá)地址同時作為有效司法送達(dá)地址。
一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起三日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
八、爭議解決
1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第__________種方式解決:__________
提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________年________月________日
甲方(蓋章):__________
乙方(簽字):__________
承攬合同范本12
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn),并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。
4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的'約定承擔(dān)違約責(zé)任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運(yùn)工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標(biāo)高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運(yùn)輸(含淤泥)及所需機(jī)械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費(fèi)),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護(hù)隔離設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運(yùn)輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)(含機(jī)械設(shè)備等的進(jìn)、出場費(fèi))、管理費(fèi)、行管罰款、保險費(fèi)(含第三者責(zé)任險)、交驗前成品保護(hù)費(fèi)、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)等全部費(fèi)用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
2、如需加班施工所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認(rèn)后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進(jìn)行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標(biāo)高與設(shè)計標(biāo)高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機(jī)夯實(如需做護(hù)壁噴錨等由甲方負(fù)責(zé),乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
2、進(jìn)場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(fèi)(含第三者責(zé)任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)施工及其人工費(fèi)。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進(jìn)行施工,采取嚴(yán)格有效的安全防護(hù)措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責(zé)任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔(dān)該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本13
承攬合同(條款)
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項目│規(guī)格、型號│單位│數(shù)量│單價│價款或酬金(元)│
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分│
└──────────────────────────────────┘
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3、履行的期限、地點和方式:
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5、結(jié)算方式:
6、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
。2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____承攬方:_____
法定代表人:_____法定代表人:____
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:_______帳號:_______
____年__月__日
承攬合同范本14
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣
鑒定時間:20xx年xx月xx日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架,
2、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用
合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動,乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理,并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運(yùn)輸管理條列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運(yùn)政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此給乙方造成的'經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方,并及時采取補(bǔ)救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護(hù)好現(xiàn)場,承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)
。簡挝坏刂罚
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日
承攬合同范本15
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù),一致簽定本合同,以期共同遵守。
1.合同標(biāo)的
1.1本合同標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、單價、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)(詳見專有條款內(nèi)約定)。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定(含稅)。
3.質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
3.1以最終確認(rèn)的'樣品實物為準(zhǔn)。
3.2如有補(bǔ)充要求,以簽章的書面文件為準(zhǔn)。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間:按甲方指定時間交貨,以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)(詳見專用條款約定)。
4.2交貨地點:甲方指定地點,以書面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)(詳見專用條款約定)。
4.3運(yùn)輸方式:汽運(yùn)(詳見專用條款約定)。
4.4運(yùn)輸、裝卸由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4.5運(yùn)輸途中設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等均由乙方自行承擔(dān)。
6.4在乙方安裝過程中,甲方提供所需的工作場地、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套服務(wù)。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法:以本合同第3條進(jìn)行驗收。
7.2乙方應(yīng)當(dāng)在驗收之日前2天通知甲方驗收;蚣追綉(yīng)安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗收合格依據(jù)。
7.3異議期為合同標(biāo)的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù),都被視為默認(rèn)產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔(dān)質(zhì)量保修義務(wù)。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
①合同簽訂后,甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%,即元整(大寫圓整)。
、诤贤瑯(biāo)的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%,即元整(大寫圓整)。
8.2上述款項采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶:
戶名:
開戶行:
賬號:
甲方:
乙方:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同06-24
承攬的合同08-27
加工的承攬合同06-22
廣告承攬的合同07-04
工程承攬的合同06-26
承攬合同的模板12-15
工程承攬合同06-18
關(guān)于承攬合同02-19
安裝承攬合同05-30
加工承攬合同06-24