- 相關(guān)推薦
建筑樓房刮白施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的建筑樓房刮白施工合同，歡迎大家分享。
建設(shè)單位(甲方)：_________________
施工單位(乙方)：_________________
甲乙雙方就工程 樓房屋內(nèi)屋頂刮白、樓梯刮白工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
___________
二、工程地點(diǎn)：
___________
三、工程項(xiàng)目內(nèi)容：
_____________
本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。
五、工程造價(jià)
約為人民幣：________元
六、付款方式
1.合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預(yù)付款。
2.開工后，甲方按工程進(jìn)度至中途，支付乙方工程總額__________預(yù)付款，工程完工，甲方驗(yàn)收合格再支付給乙方工程總額____________(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備：
______ 本工程所需的工程材料由___方負(fù)責(zé)采購，及時(shí)組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管場地由___方提供，施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理至甲方指定場地。
八、工程施工
1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
3.乙方應(yīng)了解遵守甲方項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工(乙)方負(fù)責(zé)。
5.如因乙方不遵守甲方項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量
1.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
十、工程驗(yàn)收
由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，非甲方原因造成的損壞由乙方負(fù)責(zé)修補(bǔ)。
十一、違約責(zé)任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：________ 乙方單位(蓋章)：________
代表人：_________________代表人：__________________
電話：___________ 電話：___________
日期：________________
【建筑樓房刮白施工合同】相關(guān)文章：
樓房建筑施工合同5篇07-07
樓房承包施工合同范文07-05
樓房建筑結(jié)構(gòu)合同書09-10
建筑樓房租賃合同書04-24
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工配合施工合同06-25
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-19