委托加工承攬合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編收集整理的委托加工承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
委托加工承攬合同1
甲方:
乙方
附加身份證復印件
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方負責回收乙方的產品,并以現金支付加工費,要求回收的產品必須是經過加工的成品且符合質量標準,不接受任何半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的`樣本進行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓,需事先獲得廠方的同意方可進行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本協議有兩份,每份相同,并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
年 月 日
委托加工承攬合同2
合同編號:________
訂立合同雙方:________
定作人:___________
定作人法定代表人:_______簽約人:________
定作人承辦單位:______聯絡人:_______聯系電話:_______
定作人機構地址:_________傳真電話:_______
承攬人:______
承攬人法定代表人:________簽約人:________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________生產報刊亭許可證明:________
承攬人機構地址:________聯系人:______聯系電話:________
銀行開戶許可證:________開戶行:______賬戶:_______
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:__萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于__平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于__厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于__%,使用__弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬文件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、凇⒔浺曳桨惭b的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在__日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用,并不返還乙方;
、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,__年內免費進行保修,超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的.額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付__‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________乙方:_________
簽約人:_________簽約人:_______
簽約地點:____________簽約地點:____________
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
委托加工承攬合同3
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的'技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
委托加工承攬合同4
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
1.交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的'定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托加工承攬合同5
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口業(yè)務達成如下協議:
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務,乙方接受甲方委托。
二、合同標的:_________
產品名稱:_________
數量:_________
合同金額:_________
擬出運日期:_________
出運港:_________
到貨港:_________
外方付款結算方式:_________
三、雙方責任及義務:
(一)甲方職責:
1.負責與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的.增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;
4.承擔業(yè)務的全部費用及風險,保證按合同條款(合同標的)的全部內容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。
(二)乙方職責:
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內,將貨款轉付甲方賬戶。
四、違約責任:
如因任何一方未履行本協議規(guī)定的責任而給對方造成的經濟損失,由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
委托加工承攬合同6
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據中華人民共和國法律和現行的相關法規(guī),按照省局的要求,雙方約定乙方負責承攬甲方書架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則,具體條款如下:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規(guī)格、價格計取
注:根據每個書架的單價,整個承攬加工合同將以此為結算價。結算價格包含了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費等費用。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、根據甲方的要求,需要按照規(guī)定的規(guī)格進行多家比選采購所有材料,并且必須要有合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高__年 月 日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:在交貨時,乙方應對成品進行適當的包裝,以確保書架在運輸過程中不受損。如若出現任何損壞、形變或劃漆等問題,乙方將負責提供保修服務。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的書架進行安裝;
、、經乙方安裝的書架,應由甲方進行驗收。若發(fā)現驗收結果不符合要求,乙方需在當日內進行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格,甲方將以該書架的價值作為另行維修費用,并不退還給乙方。
、、乙方鄭重承諾,在為甲方定制的書架出現質量問題時,將在一年內提供免費保修服務。若超過一年或因甲方原因導致損壞,則需要支付維修所需的工本費用。
、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、甲方在乙方交貨后的5日內,將以合同標的額30%的`金額向乙方賬戶支付款項,并累計達到合同標的額的60%。
③、乙方按時完成安裝,并經甲方驗收合格后5個工作日內,甲方將根據約定的賬戶向乙方支付合同總金額的30%。當累計支付達到合同總金額的90%時,甲方繼續(xù)支付剩余款項。
④、剩余的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、佟⒓追皆谝曳綖槠涠ㄖ茣艿倪^程中,如果隨意更改訂單數量或無故拒收到貨,甲方應支付違約金,金額為合同總額的2‰。
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
、佟⒂捎谝曳轿茨軡M足甲方的質量要求,在未經甲方同意的情況下,隱瞞了原材料的缺陷,并使用了不符合合同規(guī)定的原材料,同時還存在偷工減料、以次充好等行為。因此,除了根據實際質量支付相應款項外,甲方有權從應付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。
、凇⒁曳讲坏靡匀魏涡问綄⒑贤ぷ鬓D包或分包。一經發(fā)現轉包或分包行為,甲方有權終止合同,并由乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、當合同履行中出現爭議時,雙方當事人應首先通過協商解決。如果無法達成一致意見,雙方可以選擇向當地的人民法院提起訴訟,尋求問題的正當解決。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
委托加工承攬合同7
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
委托加工承攬合同8
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
委托加工承攬合同9
定做方:_______
地址:_______
電話:_______
法定代表人:_______
承攬方:_______
地址:_______
電話:____________
法定代表人:_______
甲方委托乙方進行加工___________________________,經雙方協商一致,特訂立本合同,共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規(guī)定,定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方,相關法律行為由定做方承擔。
1.2雙方確認的原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方式等信息,應當以經承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定為準,作為本合同的附件。雙方如有未盡事宜需補充的條款,可以另行協商并簽署協議書作為本合同的附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,也應作為本合同的組成部分,具有同等效力。
二、加工成品
2.1雙方一致同意,定做方只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來可批量生產的產品。對于不屬于可批量生產范圍的產品,雙方需另行協商確定相關事宜。
三、加工成品質量要求
3.1根據雙方約定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需要為每個產品提供產品合格證。如果國家或行業(yè)標準有其他要求,應以相應標準為準。承攬方應提供完整的成品以及相關文件資料。
四、訂單確認
4.1訂貨方應以書面形式將訂貨信息發(fā)送給承攬方,可以通過傳真或快遞的方式進行發(fā)送。
4.2接受訂單后,承攬方會在1個工作日內確認交貨日期和數量。通常情況下,會在7天內交貨。大宗訂單是指單品訂購數量超過100套,特殊產品是指非承攬方常規(guī)產品或新產品,交貨期將根據雙方協商確定。
4.3訂貨方需指定一個負責人,所有訂單必須由該負責人親筆簽字或蓋章確認,方可生效。沒有經過指定負責人的簽字或蓋章確認的訂單,承攬方將不認可其有效性。
4.4經定制方確認訂單后,定制方傳真給承攬方的訂單具有與本合同同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認產品訂單后,定做方需在____天內支付訂單總額的____%作為預付款給承攬方,剩余的____%需在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:我們將采用中性包裝,并在包裝上印上您公司的名稱、產品名稱、型號、聯系方式等信息。具體的包裝細節(jié)將根據您的訂單要求進行定制。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
6.1定做方應按照合同約定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方有權對定做方提供的原材料進行檢驗,如發(fā)現不符合要求的情況,應立即通知定做方更換或補充。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料,也不得私自替換修理物品的零部件。
6.2根據合同規(guī)定,承攬方必須按照定做方要求選用原材料,并接受定做方的檢驗。如果承攬方隱瞞原材料的質量問題或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導致定做品質受損,定做方有權要求承攬方重新制作、修復、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1在履行定制方要求時,若承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應當及時通知定制方;定制方應在規(guī)定時間內給予回復,并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內未收到回復,有權暫停工作,并及時通知定制方。定制方應對因此造成的損失承擔賠償責任。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4生產過程中,承攬方需提供圖紙和技術資料,如有變更應及時告知定做方并經其確認后方可繼續(xù)生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1根據合同約定,驗收將按照規(guī)定的質量標準、圖紙和樣品進行。
9.2我們需要您提供每款新產品的檢測報告,確保符合國家和行業(yè)的強制要求。
9.3每次交付產品時,定制方會根據雙方認可的樣品進行驗收。如果產品與樣品不符,定制方會及時通知承攬方,并要求在約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按照合同約定的時間對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收之前,承攬方應當向定做方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期內難以發(fā)現質量問題的定做物或項目,雙方應當協商確定保修期限,并在合同中明確規(guī)定。在保修期內如發(fā)生問題,除非是由于定做方的使用或保管不當導致的質量問題,承攬方應負責修復或更換。
9.5當事人雙方對定制物品的質量產生爭議時,可以委托法定質量監(jiān)督檢驗機構進行檢測,并由其提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照雙方約定的時間履行。如有一方需提前或延期交(提)定做物,應事先與對方協商達成一致,并按照協商結果執(zhí)行。
10.2送交定做物日期計算方式如下:承攬方自備運輸工具送交定做物時,以定做方接收的時間為準;委托運輸部門運輸時,以承運部門簽發(fā)的時間為準;自提定做物時,以承攬方通知的提取日期為準,但必須給定做方足夠的途中時間。雙方另有約定的,按約定的方式計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方在發(fā)貨前應確保所提供的原材料或加工成品包裝完好,以確保在運輸過程中不會受到損壞。
11.2發(fā)貨方應根據收貨方確定的運輸路線、運輸方式和送貨地點,委托合作的承運單位進行貨物發(fā)運。為節(jié)約費用,我們會盡量充分利用運輸工具的容量或承載能力。
11.3承攬方負責提供所需的原料,定做方負責支付運輸加工制成品的運輸和保險費用。
承攬方需按照海關法規(guī)和相關法律規(guī)定填寫加工貿易手冊,如因承攬方向定做方提供的資料與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時發(fā)生任何支出費用損失,應由承攬方承擔全部責任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定做方書面同意,承攬方不得擅自將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得在任何展銷會、展覽會上展出或展示定做方產品或印有定做方商標或標識的產品。
13.4定制方不得將承包方所提供的產品價格透露給任何其他第三方。
13.5雙方同意對所有定制方口頭或書面披露給承攬方的保密信息進行嚴格保密。這些保密信息包括但不限于數據、圖紙、原材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定制方對承攬方有義務,也不得直接或間接地向任何第三方披露上述信息。
13.6承攬方同意根據國家相關法律法規(guī)采取必要的技術措施,保護存儲在計算機中的數據,防止未經授權的第三方輕易獲取這些數據。
13.7雙方同意,定制方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件,均受到上述保密義務的約束。
13.8承攬方同意在定做方要求返還樣品和文件時,立即予以返還。即使在此期間存在與承攬方相關的交易,承攬方也無權保留任何樣品和文件。承攬方同意,在根據其文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時,將上述物品與原始文件一并歸還定做方。
13.9以上所有的資料,包括但不限于數據、圖紙、規(guī)格、手冊、樣品、模具、產品和其他信息,未經定制方同意,承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用,也不得用于為第三方加工產品。
13.10請小心保管專門為生產所發(fā)送的樣品,確保不讓任何未經授權的第三方獲取。僅在執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或其他光學記錄。嚴禁將這些物品轉交給任何第三方。訂單完成后,應立即將樣品退還給制造方。
13.11受托方及其合法繼承人同意,在未取得委托方書面同意的情況下,不得將樣品、文件或其摘錄、零部件提供給任何第三方或自行用于市場生產制造。
13.12在定制訂單過程中,定制方和承接方共同合作研發(fā)的成果和技術秘密屬于定制方的專有財產,未經許可,承接方不得擅自使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定制方有權在任何時候對承接方的保密措施進行審查。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應按照實際質量和合同約定進行價格調整,可以適當減少酬金或價款;如定做方不同意利用,承攬方應負責修整或更換,并承擔逾期交付的責任;若經過修整或更換后仍不符合合同規(guī)定,定做方有權拒收,由承攬方承擔相應賠償責任。
14.2定做方要求的定制物品或工作未按合同規(guī)定的數量交付,定做方仍需的部分應按照合同規(guī)定補足,逾期交付的部分應按照延遲交付的處理方式進行處理。如果定做方不再需要少交或延遲交付的部分,承攬方應當賠償定做方因此而遭受的損失。
14.3承攬方應當按照合同規(guī)定的包裝要求進行定做物的包裝工作。如果定做物未按合同規(guī)定包裝或需要返修、重新包裝的,承攬方應當承擔返修或重新包裝的'責任,并支付相關費用。如果定做方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝的,承攬方應當賠償定做方因不合格包裝物造成的損失,賠償金額為不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。如果因包裝不符合合同規(guī)定導致定做物毀損或丟失的,承攬方應當承擔賠償責任。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)每逾期一天,將按逾期交付部分的酬金總額的千分之一作為違約金支付。
14.5未經客戶同意,提前交付定制物品,客戶有權拒收。
14.6如果無法交付定制物品或無法完成工作,應支付相當于定制物品價值總額的15%至30%或酬金總額的30%至60%的違約金。
14.7定制物品在異地交付時,如果不符合合同規(guī)定,暫時由定制方代為保管時,應當支付定制方實際支出的保管、保養(yǎng)費用。
14.8若定制物品被錯誤地送到了錯誤的地點或接收單位,除了按合同規(guī)定將定制物品送到正確的地點或接收單位外,還需要承擔因此而產生的額外運輸費用,并承擔因延誤交付定制物品而造成的責任。
14.9若因為保管不善導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,責任方應賠償定做方因此遭受的損失。
14.10未按合同規(guī)定的方式和時間對定做方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗后發(fā)現原材料不符合要求卻沒有按合同規(guī)定的時間通知定做方更換或補充的情況下,由承攬方對工作質量和數量承擔責任。
14.11未經定做方許可,承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料或修理物的零部件。如有更換,定做方有權拒收,并要求承攬方賠償因此造成的一切損失。若定做方要求重新制作或修理,承攬方應按照要求執(zhí)行,并承擔因延遲交付而產生的責任。
14.12承攬方如違反保密義務,應承擔賠償定做方的全部損失,并支付合同金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在約定的履行期限內,若因不可抗力導致本合同無法履行,免責責任應當適用。
十六、合同解除
16.1雙方同意在簽署本合同后,不得擅自修改或解除合同。如因不可抗力事件導致無法履行合同,經雙方協商一致后可進行變更或解除。提出變更或解除的一方應在發(fā)生不可抗力事件后的二十四小時內通知對方,并按照約定程序辦理變更或解除合同手續(xù)。
16.2如供應商在規(guī)定的交貨期延遲的情況下,經過一定的寬限期仍未能交付貨物,采購方有權解除合同。供應商應當將已收取的款項全額退還給采購方,若在規(guī)定的時間內未能退款,則供應商還需在確認退款之日起,每日支付遲延付款違約金給采購方。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,至______年____月____日止,合同履行完畢即失效。在合同有效期內,除非經雙方協商一致,否則不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜,雙方應共同商議并作出補充規(guī)定,補充規(guī)定應與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_______
公章:
法定代表人:_______
開戶銀行:_______
帳號:_______
法定地址:_______
電話:_______
________年_____月_____日
承攬方:_______
公章:
法定代表人:_______
開戶銀行:_______
帳號:_______
法定地址:_______
電話:_______
________年_____月_____日
委托加工承攬合同10
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質量要求
。ㄟM行定制加工的物品,需要保存樣品作為驗收依據時,雙方代表應當親自封簽并妥善保管。)
編號
名稱
規(guī)格
單位
數量
備注
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
________________________________________________________________________
。1、根據合同規(guī)定,承攬人必須使用承攬人自己選取并接受定作人檢驗的原材料來完成工作。如果承攬人故意隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導致定作物品質量問題,那么定作人有權要求承攬人重新制作、修理、減少價款或退貨。而如果是使用定作人提供的原材料來完成工作,合同中應明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人需按合同規(guī)定的時間、數量、質量和規(guī)格提供原材料。承攬人在收到原材料后應立即按合同要求進行檢驗,如果發(fā)現不符合要求的情況,應立即通知定作人更換或補齊。承攬人不能擅自更換定作人提供的原材料,也不能偷換修理物品的零部件。關于原材料等物品交(提)日期的計算,可以參考第七條的規(guī)定來執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
。1、在承接定作人的工作期間,如果發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,承攬人應立即通知定作人。定作人應在規(guī)定的時間內回復,并提出修改意見。承攬人如果在規(guī)定的時間內沒有得到回復,有權停止工作,并及時通知定作人。由于停止工作而造成的損失,應由定作人負責賠償。對于承攬的工作,若定作人要求保密,承攬人應嚴格遵守,并未經定作人許可不得保留技術資料的復制品。定作人應按規(guī)定的日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(付款金額或報酬,根據國家或主管機構的規(guī)定執(zhí)行,未有規(guī)定者由當事雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的。
二、如果承攬人交付的定制物品或完成的工作數量少于合同規(guī)定,但定作人仍然需要這些物品或工作的全部,那么承攬人需要按照缺少的數量進行補償,并且補交的部分按照逾期交付處理。如果少交或者遲交的部分定作人不再需要,那么承攬人應當賠償定作人因此造成的損失。
三、如果未按照合同規(guī)定對定制物品進行包裝,需要進行返修或重新包裝,承攬人應負責返修或重新包裝,并承擔相關費用。如果定作人不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的話,承攬人應當賠償定作人因包裝不合格而導致的低于合格包裝物價值的部分損失。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導致定作物毀損或滅失,承攬人應賠償相應的損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、當無法交付定制物品或無法完成工作時,根據合同約定,應向對方支付相應的違約金。違約金的數額應該是無法交付定制物品或無法完成工作部分價款總值的一定比例,這個比例可以在10%到30%之間進行調整;同時也應該支付酬金總額的一定比例作為違約金,這個比例可以在20%到60%之間進行調整。
六、當定制物品不符合合同規(guī)定時,在由定制人暫時保管的情況下,應向定制人支付其實際支付的保管和維護費用。
七、根據合同規(guī)定,如果代運或送貨的.定作物發(fā)生錯發(fā)到達地點或接收單位(人)的情況,我們將全權負責將其運送至指定地點或接收單位(人)。同時,我們也愿意承擔由此產生的額外運雜費以及因逾期交付定作物而導致的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、未經定作人同意,承攬人不得私自更換定作人提供的原材料或修理物的零部件。若承攬人擅自進行調換,定作人有權拒絕接收,并要求承攬人承擔由此造成的損失賠償責任。在定作人要求重新制作或修理時,承攬人應按照定作人的要求辦理,并承擔因逾期交付而產生的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、如果在合同履行過程中,雙方協商并一致同意對定制物進行數量、規(guī)格、質量或設計等方面的中途變更,變更方應當賠償對方承包方因此所造成的損失。
二、中途終止合同時,如果是由于承攬人提供原材料的原因,承攬人需要支付給未履行部分價款總額的違約金,在10%至30%之間;如果不是由承攬人提供材料的原因,那么承攬人需要支付給未履行酬金總額的違約金,在20%至60%之間。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;
五、逾期未按合同規(guī)定日期付款的一方,應當向另一方支付違約金。根據中國人民銀行相關規(guī)定,延期付款的違約金計算方式為:以待支付金額為基準,每逾期一天,違約金為待支付金額的1%。請注意,以上所提供的修改是基于原始內容進行調整,旨在保留原意并確保與中文用法和表達習慣相符。
六、無理由拒絕接收定制商品,應當承擔賠償責任,包括賠償承包人的經濟損失和運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本協議自______年_____月____日起開始生效,并在履行完畢后失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意更改或解除合同。如果合同有尚未明確的事項,必須由雙方共同商議并制定補充條款,這些補充條款與本合同具有相同的法律效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交付給_____(如經過公證或鑒證,則應送交相關機構)各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
委托加工承攬合同11
地址:_____
電話:_____
傳真:_____
NO:_____
委托方:_____
公司簽訂地點:_____
受托方:_____
簽訂時間:_____
標的、數量、價款:_____
驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的.檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
結算方式:委托方支付_____%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付_____%,余_____%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過_____天下單,如未下單即付清上筆合同_____%尾款。
包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c:委托方廠房內。
運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
本合同履行過程中發(fā)生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī),雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:_____
公司受托方:_____
法人代表:_____
法人代表:_____
委托代表:_____
委托代表:_____
傳真:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
委托加工承攬合同12
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方將嚴格按照相關法規(guī)和標準進行加工生產,確保所生產的構件質量符合相應要求,并滿足《鋼結構施工質量規(guī)范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術規(guī)范》(JGJ81-20xx)的規(guī)定。
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發(fā)貨。
5.2結算方式:鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內進行結算和審核,并由雙方簽章確認。在審核結算時,承攬方將提供構件加工地的結算資料。
5.3結算期限:雙方合同約定的.鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條:運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突,以合同條款為準。
7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節(jié)問題,導致延誤了一些時間。鑒于此情況,交貨期將會順延相應的時間。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據合同規(guī)定,如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同,除非交付定作物的日期順延,定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意:
1. 根據中文回答后的修改結果,請核對并確認修改是否滿足您的要求;
2. 請注意保留修改后內容的完整性,以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過合同約定的領取期限,應按每超期一天支付給承攬方違約金,金額為定作物總價的1.5‰。此外,定作方還需承擔實際支付的保管和保養(yǎng)費用。如果定作方在領取期限過后六個月仍未領取定作物,承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養(yǎng)費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養(yǎng)費用,定作方還需補償差額。
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品,承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款,應該要求定作方進行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條:本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
委托加工承攬合同13
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《工程建設合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲方與乙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(包括拋丸除銹,涂刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、在乙方生產和制作鋼結構過程中,甲方可以在付款提貨的情況下,但是甲方累計提取的貨物的價款不能超過已經實際支付的`貨款(不包括定金)的數額。在甲方最后一次提貨之前,雙方需要進行結算。貨款必須全部付清,乙方財務部門必須收到甲方支付的全額貨款并確認后,才能安排發(fā)貨。
3、當甲方在現場進行安裝時,若發(fā)現與質量相關的問題,應立即通知乙方,并要求其在12小時內到達現場解決該問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、甲方委托乙方負責本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作任務。乙方應當嚴格遵循甲方提供的施工圖紙所規(guī)定的技術要求、質量標準、數量要求以及包裝要求進行加工生產,并且需要進行自我檢驗工作,以確保產品質量和進度的符合要求。一旦完成加工任務,乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供采購的鋼材的材質證明、產品的檢驗報告、合格證明等技術資料四份。(注:不包括帶有MA章的探傷報告以及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、雙方在鋼構件出廠前都必須進行質量復檢。經過復檢合格的產品,如果在運輸過程中出現質量問題,甲方將承擔責任;而由乙方加工的產品出現質量問題,則乙方需負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:乙方發(fā)貨后,若甲方發(fā)現貨物存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內書面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書面異議后,將派遣人員到現場進行檢查,并與甲方協商解決。若甲方未能在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議,則視為甲方認可乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
注意事項:
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署和履行本合同過程中,如得知對方的商業(yè)機密,必須承擔保密責任,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應當獲知該商業(yè)機密之日起,直至對方公開該商業(yè)機密之日為止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人及經辦人對本合同下的債權債務承擔共同責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、當本合同發(fā)生爭議時,雙方應積極進行協商解決。若協商不成,可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟,尋求公正的解決方式。
4、本合約經雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效,有效期至構件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
委托加工承攬合同14
定作單位:______________________________
_______________項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質量、安全等綜合單價包干,并以完工結算作為基準。
三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、加工構件綜合單價一次包定,不會受市場物價波動和有關部門調價文件的影響;已經包含了加工制作過程中所需的全部加工內容及相關費用,范圍內不再產生其他費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方將負責供應本加工構件所需的工程鋼材,并將其送至乙方指定地點。乙方需要派專人向甲方辦理領料手續(xù),限定領取甲方提供的材料數量。甲方會對乙方編制的材料預算進行審核并作為供料依據,其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料,下料前必須經過甲方確認。如果超出供應的材料量,甲方會回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應費用,扣除金額按照市場廢鋼價計算;若因為乙方原因導致領取材料超額或浪費材料,甲方將從乙方工程款中扣除同期市場價,并額外加收5%的采管費用。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購;采取甲方控制乙方供應的方式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方在自行采購材料、構配件等時,應確保其具備產品合格證或質量證明文件。如果材料、構配件沒有合格證書,或未經鑒定或試驗認定為不合格,甲方有權禁止使用這些材料和構配件。乙方需承擔由此造成的損失。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、經甲方同意后,乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個人原因選擇使用代用材料,則應由乙方自行承擔所產生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改方案、轉化圖紙、變更通知、施工說明書及相關技術資料,我方將遵循國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》以及其他與工程質量相關的規(guī)定,確保本加工構件的`質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:甲方提供一套加工圖紙和相關加工技術說明資料,并在交付后收回,乙方不得保留任何技術資料的復制品。技術資料必須按照甲方規(guī)定的標準程序進行記錄整理,格式需采用甲方提供的表格格式。
五、在加工完成和預組裝后,根據國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準和圖紙技術要求進行驗收交付。乙方應提供必要的技術資料和相關質量證明,并通知甲方進行驗收,辦理交付手續(xù)。在出廠時,必須按照甲方的標準要求整理好加工的技術資料,并交給甲方一份。
六、乙方必須按照標準規(guī)范、技術資料和甲方的要求嚴格組織加工工作,并隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗。如果加工質量無法達到要求,乙方必須無償進行返工或修理,直至符合質量要求才能出廠。同時,乙方必須承擔由于自身原因導致的返工或修改所產生的費用。如果加工構件質量低劣且無法修復,乙方必須賠償甲方相應的經濟損失。
七、經過甲方監(jiān)造人員的質量檢查、監(jiān)督和驗收手續(xù)辦理,確認并認可乙方工序的質量。然而,甲方監(jiān)造人員的簽字驗收并不意味著對乙方加工構件的質量承擔全部責任,僅代表甲方對乙方工序質量的認可。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
委托加工承攬合同15
委托方:(甲方)________________________
承攬方:(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期:________________________
2、乙方應根據甲方提供的'圖紙和技術要求進行加工,確保加工件符合質量標準。在加工過程和運輸中,允許出現少量損壞,但損壞的零件必須歸還給甲方,損壞比例不得超過千分之幾。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:乙方將承擔往返運輸的責任,并自行承擔相關運費。
5、質量驗收方法:加工完成后,由甲方按照約定的質量標準進行驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工,乙方應按約定時間完成加工任務;若逾期完成,乙方須承擔由此造成的經濟損失,罰金標準為每天加工產品總值的千分之一。若甲方未按時交付加工物品給乙方,導致乙方停工損失,應按實際損失進行賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
【委托加工承攬合同】相關文章:
委托加工承攬合同08-07
委托服裝加工承攬合同書03-07
承攬加工合同12-05
承攬加工合同(精選)03-08
【精選】加工承攬合同02-20
加工承攬合同02-20
承攬加工合同02-20
加工承攬合同12-29
【精】加工承攬合同01-25
【熱】加工承攬合同01-12