品才網(wǎng)>建筑/建材/工程/家居>建筑裝飾工程合同

建筑裝飾工程合同

時間：2022-10-09 20:27:17 建筑/建材/工程/家居我要投稿

建筑裝飾工程施工合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
相關(guān)推薦

建筑裝飾工程合同15篇

　　隨著時間的推移，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的建筑裝飾工程合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

建筑裝飾工程合同15篇

建筑裝飾工程合同1

　　甲方：____________（以下簡稱甲方）：

　　乙方：____________（以下簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：__________________

　　2、工程地點：__________________

　　3、工程承包方式：____________

　　4、工程概況：建筑面積700平方米

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　1、游戲廳墻面、地面；

　　2、辦公區(qū)域墻面、地面；

　　3、前后廳接待臺；

　　4、游戲廳外立面局部裝飾。

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù)；工程造價為：___________元。（以甲方認(rèn)定的單位為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn)）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：_______年_____月_____日

　　工程竣工日期：_______年_____月_____日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市良。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、工程預(yù)付款

　　施工前2日甲方支付乙方合同價款的____即人民幣_________元整，作為施工儲備金。

　　2、工程進度款：

　　施工進場后，10日歷天為一施工階段，由乙方提前制作工程用款計劃提交甲方，甲方在接到計劃后應(yīng)及時給予乙方回復(fù)，并在2日內(nèi)支付乙方相應(yīng)工程用款。因工程增減而增加或減少的實際費用，在工程結(jié)算時一并按實結(jié)算。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的`材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明；施工場地要平整，辦理施工前所有施工相應(yīng)手續(xù)。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以"現(xiàn)場簽證形式"由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。（如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑裝飾工程合同2

　　發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：

　�。ㄒ韵潞喎Q乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程名稱：辦公室裝飾

　　2.工程地點：

　　3. 工程范圍：室內(nèi)裝修（見預(yù)算清單）

　　4. 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單）

　　5.工程造價：

　�。�1）工程預(yù)算總造價為￥元，大寫人民幣：元整。（2）本工程總造價計算依據(jù)：

　　A、以工程設(shè)計施工圖紙及設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證為依據(jù)。

　　B、施工中甲、乙雙方確認(rèn)的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。 C、施工中甲方要求新增加的項目費用。

　　第二條：工程期限

　　1.經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準(zhǔn)。

　　2.本工程計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。

　　3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期：

　　（1）由于不可抗力造成無法正常施工的；

　�。�2）由于甲方原因影響連續(xù)施工的（包括工程付款不到位）；

　　（3）由于設(shè)計變更或設(shè)計未確定的.；

　�。�4）由于未辦妥相關(guān)物業(yè)或行政審批手續(xù)的；

　�。�5）由于施工工地（非乙方原因）一月內(nèi)停電停水停氣造成停工累計超過8小時；

　�。�6）由于甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。

　　第三條：工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任

　　1.甲方責(zé)任：

　　（1）開工前甲方協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔(dān)進場手續(xù)費用。

　　（2）組織好設(shè)計交底及圖紙會審工作。

　�。�3）委托為甲方代表，實行工程質(zhì)量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。

　�。�4）開工前 1 天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。

　�。�5）做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。

　　2.乙方責(zé)任：

　�。�1）提供完整的施工圖紙及施工技術(shù)資料。

　�。�2）開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　　（3）做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進場、采購、供應(yīng)和管理。

　　（4）嚴(yán)格按施工圖與說明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費用。

　�。�5）委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

　　第四條：工程價款及支付

　　1.本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。

　　2.由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用，由甲方支付。

　　3.本工程合同總價為￥（）。

　　4. ******支付采取按工程進度分段付款方式。

　　5.分段付款的時間及相應(yīng)金額為：

　�。�1）合同簽訂時付合同價 50 %，計￥（元整）；

　�。�2）玻璃進場時付合同價 45 %，計￥（元整）；

　�。�3）工程竣工時，付總價的 5 %，計￥（元整）；工程變更項目款項于雙方確認(rèn)，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條：施工質(zhì)量與設(shè)計變更 1. 堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況給乙方造成損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。

　�。�1）發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)與設(shè)計單位商定，發(fā)出變更設(shè)計文件，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。

　�。�2）設(shè)計變更超出原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。

　�。�3）如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟損失。

　�。�4）如因乙方施工技術(shù)、質(zhì)量和原材料不達標(biāo)，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由乙方承擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失。

　　2.乙方如遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。

　　第六條：工程竣工驗收及結(jié)算

　　1. 乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2. 甲方應(yīng)在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3. 工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　4. 乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條：工程安全生產(chǎn)、文明施工

　　1. 甲方對乙方承擔(dān)的工程要做好安全交底，明確安全要求并進行監(jiān)督檢查，雙方應(yīng)按規(guī)定協(xié)商相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任和治安消防事宜。

　　2.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工教育工作，嚴(yán)格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴(yán)格執(zhí)行治安消防條例。

　　3.工程在施工期間，乙方人員發(fā)生工傷和急病等，甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務(wù)，責(zé)任和費用均由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。

　　第八條：工程處罰及仲裁

　　1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價的30%的違約金。

　　2. 甲方拖延結(jié)算及付款，按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生合同糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設(shè)主管部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時可向工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條：附則

　　1.本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí) 壹份；工程預(yù)算書貳份，雙方各執(zhí) 壹份。

　　3.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結(jié)清自動終止。

　　4.本合同有效附件。

　�。ㄒ唬� 乙方提供平面圖紙；

　�。ǘ� 工程預(yù)算書；

　�。ㄈ� 補充條款；

　�。ㄋ模� 其他。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：代理人：

　　代理人：單位地址：單位地址：電話：

　　電話：

建筑裝飾工程合同3

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________

　　2、工程地點：_____________

　　3、承包范圍：_________________按雙方確認(rèn)的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。

　　4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)

　　5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當(dāng)天計，即從__________年__________月__________日起計)

　　6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。

　　7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________

　　二、甲方工作

　　1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。

　　2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。

　　3、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。

　　4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。

　　5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。

　　三、乙方工作

　　1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。

　　5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。

　　8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。

　　9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負(fù)責(zé)，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、關(guān)于工期的約定

　　1、因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

　　2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。

　　3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。

　　4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。

　　五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期一年。

　　2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。

　　六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準(zhǔn)。

　　2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。

　　3、增加的工程項目按甲方簽認(rèn)計算。

　　4、工程款的支付方式：_________________

　　(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。

　　(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。

　　(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。

　　(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)，甲方支付5%工程款。

　　5、本工程項目的增減約定

　　工程所發(fā)生的在預(yù)算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認(rèn)確定手續(xù)，才能進行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。

　　七、有關(guān)材料供應(yīng)的約定

　　1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。

　　2、甲、乙雙方如一方對材料設(shè)備有異議，可進行檢驗。

　　八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　1、乙方在施工期間嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。

　　九、違約責(zé)任、爭議或糾紛處理

　　1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　3、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的'爭議雙方同意可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

　　十、附則

　　1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。

　　2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。

　　3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。

　　甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

　　發(fā)包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：合格

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預(yù)算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負(fù)責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.4如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2隱蔽工程驗收：

　　(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認(rèn)。

　　(2)經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。

　　(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。

　　5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。

　　第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價款：

　　(1)暫定價格：_________(見預(yù)算)

　　(2)竣工結(jié)算：按預(yù)算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結(jié)算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。

　　第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應(yīng)處罰。

　　7.4材料采購與檢驗：

　　a甲方采購的材料或設(shè)備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。

　　B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應(yīng)重新采購并報驗，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費用。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負(fù)責(zé)賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第9條爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項，未經(jīng)本合同確認(rèn)的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。

　　第11條合同份數(shù)

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第12條其它約定

　　因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價為準(zhǔn)，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結(jié)算。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑裝飾工程合同4

　　發(fā)包方(甲方)

　　承包方(乙方)

　　按照雙方友好協(xié)商，結(jié)合工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍： 4、承包方式：

　　5、工期：本工程自日開工，于

　　6、合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　1、開工前，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明，并向

　　2、如確定需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部

　　3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并

　　4、工程竣工后，甲方進駐使用視為驗收合格。

　　第3條乙方工作

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。

　　2、指派專人為乙方為工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。嚴(yán)格按照圖紙或作法

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　1、甲方要求比合同約定的`工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周累計計算)工期相應(yīng)順延。

　　第5條工程款結(jié)算及支付

　　1、按照清單報價計算為準(zhǔn)、如有增項按雙方約定另行計算。(未計入部分另行結(jié)算)。

　　2、本合同生效后，甲方分其它約定：

　　甲方：乙方：

　　年月日

建筑裝飾工程合同5

　　發(fā)包人：__________(以下稱甲方)

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方承擔(dān)__________(項目名稱)工程設(shè)計，為明確雙方責(zé)任和義務(wù)，本著公平公正的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致擬定以下合同條款，并要求雙方共同遵守。

　　第一條本合同簽訂論據(jù)

　　1.1《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。

　　1.2國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。

　　1.3建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。

　　第二條設(shè)計依據(jù)

　　2.1甲方給乙方的委托書或設(shè)計中標(biāo)文件

　　2.2甲方提交的基礎(chǔ)資料

　　第三條合同文件的優(yōu)先次序構(gòu)成合同的文件可視為是能互相說明的，如合同文件存在歧義或不一致，則根據(jù)如下優(yōu)先次序判斷：

　　3.1合同書

　　3.2中標(biāo)函(文件)

　　3.3甲方要求及委托書

　　3.4投標(biāo)書

　　第四條本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計內(nèi)容(根據(jù)行業(yè)特點填寫)甲方向乙方提交的有關(guān)資料/文件及時間：乙方向甲方交付的設(shè)計文件、份數(shù)、地點、時間：

　　4.1如果上述費用為估算設(shè)計費，則雙方在初步設(shè)計審批后，按批準(zhǔn)的初步設(shè)計概述算設(shè)計費。工程建設(shè)其間如遇概算調(diào)整，則設(shè)計費也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。

　　4.2如果上述費用為估算設(shè)計費。則雙方在初步設(shè)計審批后，按批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算設(shè)計費。工程建設(shè)其間如遇概述算調(diào)整，則設(shè)計費也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。

　　第五條支付方式

　　5.1本合同生效后三天內(nèi)，甲方支付給乙方設(shè)計總額的%，計______萬元作為定金(合同結(jié)算時，定金抵作設(shè)計費)。

　　5.2本合同設(shè)計費為乙方提交設(shè)計文件后三天內(nèi)，甲方支付給乙方設(shè)計費總額的_______%，計______萬元之后，甲方應(yīng)按乙方所完成的施工圖工作量比例，分期分批向乙方支付總設(shè)計費的______%，計______萬元，施工圖完成后，甲方結(jié)清設(shè)計費，不留尾款。

　　第六條雙方責(zé)任

　　6.1甲方責(zé)任

　　6.1.1甲方按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定時間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件，并對其它完整性,正確性及時限負(fù)責(zé)。甲方不得要求乙方違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi)，乙方按本合同第六條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;甲方交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時，乙方有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。

　　6.1.2甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料修改較大，以致造成乙方設(shè)計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)，重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方同意，乙方為甲方所做的各項設(shè)計工作，甲方應(yīng)支付相應(yīng)的設(shè)計費。

　　6.1.3在合同發(fā)行其間，要求終止或解除合同，乙方未開始設(shè)計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計工作的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付。

　　6.1.4甲方必須按合同規(guī)定支付定金，收到定金作為乙方設(shè)計開工的標(biāo)志。未收到定金，乙方有權(quán)推遲設(shè)計工作的開工時間，且交付文件的'時間順延。

　　6.1.5甲方應(yīng)按合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計費，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額千分之二的逾期違約金，且乙方提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，乙方有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。甲方的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建，甲方均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計費。

　　6.1.6甲方要求乙方比合同規(guī)定的時間提前交付設(shè)計文件時，須征得乙方同意，不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計周期，且甲方應(yīng)支付趕工費。

　　6.1.7甲方應(yīng)為乙方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作，生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。

　　6.1.8設(shè)計文件中選用的國家標(biāo)準(zhǔn)圖，標(biāo)準(zhǔn)圖及地方標(biāo)準(zhǔn)圖由甲方負(fù)責(zé)購買解決。

　　6.1.9甲方應(yīng)承擔(dān)本項目來乙方辦公室工作的接待費(包括傳真、電話、復(fù)印、辦公等費用)。

　　6.2乙方責(zé)任

　　6.2.1乙方應(yīng)按國家規(guī)定和合約規(guī)定的技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，且不涉及原土建結(jié)構(gòu)的改造，乙方不承擔(dān)由此引出的合部責(zé)任;按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容，時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件(出現(xiàn)9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計文件順延的情況除外)，并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　6.2.2設(shè)計合理使用年限為年。

　　6.2.3負(fù)責(zé)對外商的設(shè)計資料進行審查，負(fù)責(zé)該合同項目的設(shè)計聯(lián)絡(luò)工作。

　　6.2.4乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充，由于乙設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費。

　　6.2.5合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應(yīng)雙倍返還發(fā)包人(甲方)已支付的定金。

　　6.2.6乙方交付設(shè)計文件一，按規(guī)定參加有關(guān)上級的設(shè)計審查，并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)不超出原定范圍的內(nèi)容做必要的調(diào)整補充。乙方按合同規(guī)定時限交付設(shè)計文件一年內(nèi)項目開始施工，負(fù)責(zé)向甲方及施工單位進行設(shè)計交底，處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工，乙方仍負(fù)責(zé)上述工作，可按所需不工作量向甲方適當(dāng)收取到咨詢服務(wù)費，收費額由雙方商定。

　　第七條保密

　　雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改，復(fù)制或向第三人或用于本合同項目外的項目，如發(fā)生以上情況，泄密方承擔(dān)一切由此引起的后果并承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第八條仲裁

　　本建設(shè)工程設(shè)計合同發(fā)生爭議，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，當(dāng)事人又未達成仲裁書面協(xié)議的，可向項目所在地人民法院起訴。

　　第九條合同生效及其他

　　9.1甲方要求乙方派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時，雙方應(yīng)另得簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同。

　　9.2乙方為本合同項目的服務(wù)至施工安裝結(jié)束為止。

　　9.3本工程項目中，乙方不得指定建筑材料，設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。甲方需要乙方配合建筑材料。設(shè)備的加工訂貨時，所需費用由甲方承擔(dān)。

　　9.4甲方委托乙方承擔(dān)本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù)，另得簽訂協(xié)議并支付費用。

　　9.5由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。

　　9.6本合同雙方簽字蓋章即生效，一式______份，甲方______份，乙方______份。

　　9.7本合同生效后，按規(guī)定應(yīng)到項目所在地省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;雙方認(rèn)為必要時，到工商行政管理部門鑒證。雙方履行完合同規(guī)定義務(wù)后，本合同即行終止。

　　9.8雙方認(rèn)可的來往傳真、電報、會議紀(jì)要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　9.9未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________

　　法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

建筑裝飾工程合同6

　　甲方：中國建筑裝飾工程公司直屬分公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)首圖東路5號御景園1號樓1a室

　　負(fù)責(zé)人：

　　乙方：

　　性別：

　　民族：

　　身份證號碼：

　　戶籍所在地：

　　中國建筑裝飾工程公司直屬分公司

　　根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，經(jīng)甲乙雙方在平等基礎(chǔ)上友好協(xié)商，簽訂如下條款：

　�。保贤谙�

　　1.1雙方同意訂立年期勞動合同，自年月日起，至年月日終止。

　　1.2試用期自年月日起至年月日止。

　　2．工作內(nèi)容

　　2.1甲方依據(jù)工作需要安排乙方工作。

　　2.2乙方應(yīng)完成的工作標(biāo)準(zhǔn)在《崗位聘用協(xié)議書》中約定。

　　2．勞動保護和勞動條件

　　3.1甲方按照實際工作需要和崗位要求，為乙方提供必要的勞動保護用品，配備必要工作設(shè)備，并提供保障乙方健康和安全的工作場所。

　　3.2甲方有義務(wù)對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技能、勞動安全及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)。

　　3．工作時間和勞動報酬

　　4.1甲方根據(jù)行業(yè)特點，安排乙方實行標(biāo)準(zhǔn)工作制或不定時工作制。

　　4.2乙方執(zhí)行工作制，每周工作6天，每天工作8小時。甲方因工作需要，可以適當(dāng)延長乙方工作時間或安排乙方在休息日、法定節(jié)假日加班，乙方應(yīng)服從甲方安排，給予乙方一定的經(jīng)濟補償或相應(yīng)時間的補休。

　　4.3乙方從事現(xiàn)場施工的，由于工作性質(zhì)特殊，需要連續(xù)作業(yè)或受季節(jié)和自然條件限制，實行不定時工作制，給予乙方一定的經(jīng)濟補償或相應(yīng)時間的補休。

　　4.4乙方工資待遇按照甲方相關(guān)制度執(zhí)行。乙方工資元/月(試用期工資待遇按80發(fā)放)，試用期滿經(jīng)考核合格的，甲方根據(jù)乙方崗位執(zhí)行工資標(biāo)準(zhǔn)。其余各類津貼、獎金等發(fā)放按公司規(guī)定及經(jīng)營狀況確定。

　　4．5甲方實行新的工資制度或乙方的工作崗位變動時，乙方的工資待遇按甲方規(guī)定予以調(diào)整。

　　5．勞動紀(jì)律

　　5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方制定的各項勞動紀(jì)律和規(guī)章制度，服從甲方的管理。

　　5.2甲方的經(jīng)營活動和財務(wù)狀況屬企業(yè)機密，乙方須嚴(yán)格保密。

　　5.3乙方違反勞動紀(jì)律的，甲方有權(quán)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和甲方的規(guī)章制度，給予乙方批評、處罰直至解除本合同。

　　6．甲方義務(wù)

　　6.1對乙方進行法規(guī)、安全規(guī)程以及甲方的各項規(guī)章制度的培訓(xùn)。

　　6.2對乙方進行崗位知識與技能培訓(xùn)。

　　6.3按時向乙方支付勞動報酬。

　　7．乙方義務(wù)

　　7.1服從甲方作出的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度，努力完成甲方交付的各項任務(wù)。

　　7.2在受聘期間，未經(jīng)甲方許可，不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他職務(wù)；不得在甲方安排的工作時間從事與甲方安排的工作無關(guān)的任何活動。

　　7.3乙方在工作時間或利用甲方提供的資金、資料及技術(shù)條件所完成的各項智力成果（包括文件、方案、文字資料、專利和著作權(quán)等）歸甲方所有。

　　7.4甲方可隨時要求乙方交還受聘期間有關(guān)甲方經(jīng)營活動的全部文件。

　　7.5在受聘期間未經(jīng)甲方許可，乙方不得從事任何與甲方有競爭性的活動，不得從事任何有損甲方聲譽、形象的活動。

　　7.6乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密。

　　8．合同的變更、解除、終止和續(xù)定

　　8.1有下列情形之一的，甲乙雙方可變更勞動合同的相關(guān)內(nèi)容：

　�。�1）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法正常履行的。

　�。�2）勞動合同訂立時所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策已修改或廢止的。

　�。�3）甲乙雙方協(xié)商一致的。

　　8.2有下列情形之一者，甲方有權(quán)隨時解除合同：

　�。�1）在試用期內(nèi)證明乙方不符合甲方錄用條件的.。

　�。�2）乙方嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或甲方的規(guī)章制度。

　　（3）嚴(yán)重失職、營私舞弊，給甲方造成重大損害的。

　　（4）乙方被依法追究刑事責(zé)任的。

　�。�5）乙方被公安機關(guān)收容教育或勞動教養(yǎng)的。

　�。�6）乙方有其他違法行為的。

　　8.3有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除勞動合同，但必須提前30日以上以書面形式通知乙方：

　�。�1）乙方患病或非因公負(fù)傷，在合理醫(yī)療期滿后，不能從事原工作的。

　�。�2）乙方不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)、調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的。

　�。�3）乙方崗位聘用期滿或因乙方不服從甲方安排而須解除勞動合同的。

　�。�4）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就合同變更達成協(xié)議的。

　�。�5）甲方經(jīng)營狀況發(fā)生重大困難，在向工會說明情況并聽取意見，向勞動行政部門報告后。

　　8.4有下列情形之一者，乙方可以隨時要求解除本合同：

　�。�1）試用期內(nèi)。

　�。�2）甲方違法強迫乙方勞動的。

　�。�3）甲方不能按本合同約定支付乙方勞動報酬或提供勞動條件。

　　8.5乙方自行要求辭職的，應(yīng)提

　　前30天以上以書面形式通知甲方。

　　9．違約責(zé)任

　　9.1甲方無故不支付乙方報酬的，除支付乙方應(yīng)得工資外，須加付乙方工資的25作為違約金。

　　9.2乙方擅自離職，須承擔(dān)如下賠償責(zé)任：

　�。�1）甲方招聘乙方所支付的費用。

　�。�2）給甲方經(jīng)營活動造成的直接經(jīng)濟損失。

　�。�3）甲方為乙方支付的各種培訓(xùn)費用。

　�。�4）乙方泄露甲方商業(yè)秘密而造成的直接或間接經(jīng)濟損失。

　　10．爭議解決因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商、調(diào)解無效時，仲裁機構(gòu)為北京市海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員會。

　　11．其他

　　13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具同等法律效力。

　　13.2本合同自雙方簽字之日起生效。

　　13.3本合同未盡事宜，按國家和北京市有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　12．雙方約定的其它事務(wù)：

　　甲方：中國建筑裝飾工程公司直屬分公司

　　乙方：（簽字）

　　負(fù)責(zé)人（簽字）：

　　年月日年月日

建筑裝飾工程合同7

　　工程地址

　　工程造價

　　發(fā)包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　河南省建設(shè)廳監(jiān)制

　　家庭居室裝飾裝修工程施工合同

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、合同主要內(nèi)容：

　　1、甲方將自己位于區(qū)（縣）小區(qū)（街道）樓門號室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。

　　2、工程總造價（大寫）：

　　其中設(shè)計費（大寫）：

　　3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內(nèi)5%5、工程保修期：一年

　　6、甲方代表：

　　7、乙方代表：

　　8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(zhǔn)（附表一）。

　　9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表（附表二）。

　　10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明（附表三）。

　　11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的`其它經(jīng)濟損失。

　　9、獎勵和違約責(zé)任

　�。�1）由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。

　�。�2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。

　�。�3）甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　�。�4）未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　（5）未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　（6）因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　10、爭議或糾紛處理

　�。�1）本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　（2）當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。

　　11、其它約定

　　12、附則

　�。�1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

　�。�2）本合同履行完成后自動終止。簽字（章）生效。

　　13、附件

　�。�1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說明

　　（2）工程預(yù)算書（附表一）

　�。�3）甲方提供材料、設(shè)備清單（附表二）

　�。�4）工藝及質(zhì)量說明（附表三，應(yīng)注明材料的型號、規(guī)格、等級、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）

　�。�5）設(shè)計變更單（附表四）

　�。�6）工程驗收單（附表五）

　�。�7）工程結(jié)算單（附表六）

　　（8）工程保修單（附表七）

　�。�9）其他甲方：

　　代表人：

　　家庭地址：

　　郵政編碼：簽章：

　　電話：年月日

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　單位地址：簽章：

　　郵政編碼：

　　年月日

　　電話：4）由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

建筑裝飾工程合同8

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　１．１工程名稱：上善道茶廠倉庫及辦公展示區(qū)裝修工程

　�。保补こ痰攸c：東湖漁場金渤物流園

　　１．３承包范圍：倉庫及辦公室

　�。保闯邪绞剑喊ぐ�

　�。保倒て冢罕竟こ坦て诙�45天（工作天），工期計算以實際開工

　　期、甲方提供符合進場的條件及大廈管理處批準(zhǔn)后，乙方進場施工當(dāng)天起計，并經(jīng)雙方簽字為準(zhǔn)。大約自_______年___月___日開工，大約于___年___月___日竣工。

　�。保豆こ藤|(zhì)量：__

　�。保泛贤瑑r款（人民幣大寫）：_________，小寫￥元。工程完工后，雙方按實際工程量結(jié)算。

　　第二條甲方義務(wù)

　�。玻遍_工前___天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，說明使用注意事項,并支付施工期間相關(guān)費用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　�。玻仓概蒧________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　２．3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2．4按約定依時支付工程款和結(jié)算工程款。

　　第三條乙方義務(wù)

　�。常眳⒓蛹追浇M織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　�。常仓概蒧________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　�。常硣�(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　�。常�4工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3．5因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到物業(yè)管理部門指定的地點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用。

　　第四條關(guān)于工期的約定

　�。矗�1因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作，影響工期的，工期順延。

　�。矗�2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。

　�。矗�3因甲方提供的設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致一周內(nèi)累計停工每達８小時，施工工期相應(yīng)順延1天。

　　第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　�。担�1由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　５．2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知2_日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　�。叮彪p方商定本合同價款采用第________種：

　�。ǎ保┕潭ǹ們r格。

　�。ǎ玻┕潭ǹ們r格加____％包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括______內(nèi)容。

　�。ǎ常┛烧{(diào)總價格：按照合同中預(yù)算價格，數(shù)量按現(xiàn)場實際工程量進行結(jié)算，如有工程變更，一并列入結(jié)算。

　�。叮脖竞贤Ш�，甲方分_______次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　撥款分四次進行撥款%金額

　　合同簽訂當(dāng)日40六萬元

　　完成所有砌體工程40六萬元

　　竣工驗收后20據(jù)實結(jié)算

　　第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7．1凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的`約定

　　８．1由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條獎勵和違約責(zé)任

　�。梗�1因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　１０．１本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　１０．２當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意向乙方所在地人民法院起訴。

　　第十一條其他約定

　　11．1本工程保修期為兩年，由乙方上門保修，具體保修細(xì)節(jié)見保修單。

　　11．2乙方應(yīng)為本工程購買工程保險，費用由甲方支付。

　　11.3其他：

　　第十二條附則

　　１２．１本工程需要購買保險時，應(yīng)另訂協(xié)議，或在預(yù)算中體現(xiàn)。

　　12．2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)

　　份，乙方執(zhí)份。合同附件及經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它協(xié)議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　�。保玻�3本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同全部履行完成后自動終止。

　�。保玻�4附件

　�。�1）施工圖紙或作法說明（附件一）

　�。�2）工程預(yù)算書（附件二）

　　(7)（3）隱蔽工程驗收簽證單（附件三）

　　(8)（4）工程竣工驗收簽證單（附件四）

　　(9)（5）工程結(jié)算表（附件五）（竣工后給付）

　　(10)（6）工程保修單（附件六）（結(jié)算后給付）

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

建筑裝飾工程合同9

　　建筑單位：__(以下簡稱甲方)

　　施工單位：__(以下簡稱乙方)

　　一、工程項目及施工期限：

　　二、工程總造價(大字)

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術(shù)規(guī)范辦理，施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負(fù)責(zé)，甲供材料造成的'由甲方負(fù)責(zé)。

　　四、材料供應(yīng)，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負(fù)責(zé)采購到場，并由乙方認(rèn)可，由甲方支付材料總價，乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。

　　五、其它事項：

　　1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項施工準(zhǔn)備手續(xù)，做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程變更，應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)，乙方造成的由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、本工程設(shè)計、預(yù)算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內(nèi)審合修正，竣工結(jié)算時以工程決算為準(zhǔn)。

　　六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結(jié)清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日___________年____月____日

建筑裝飾工程合同10

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負(fù)擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的'一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

建筑裝飾工程合同11

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　代表人：

　　設(shè)計方（以下簡稱乙方）：

　　設(shè)計證書等級：

　　今甲方委托乙方進行_________________________裝飾工程設(shè)計，以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，并結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方簽訂本協(xié)議，具體如下所示：

　　一、工程概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地址：

　　3、設(shè)計范圍：

　　4、設(shè)計造價：

　　5、設(shè)計質(zhì)量：符合國家及工程所在地相關(guān)規(guī)范要求，并按照本合同所附要求內(nèi)容實施。

　　二、設(shè)計周期

　　1、乙方提交深化設(shè)計方案周期：合同簽署日后________工作日；

　　2、乙方提交施工圖設(shè)計文本周期：甲方確認(rèn)深化設(shè)計方案后_________工作日；

　　3、乙方提交階段工作的局部設(shè)計調(diào)整、變更文件周期：乙方簽收甲方設(shè)計調(diào)整、變更的書面要求后__________工作日。

　　三、雙方職責(zé)

　　1、乙方提供的項目設(shè)計圖紙，須甲方逐項確認(rèn)。

　　2、乙方提交的設(shè)計圖紙如不符合甲方設(shè)計要求，甲方有權(quán)要求乙方重新設(shè)計并提交圖紙。

　　3、經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)過的設(shè)計內(nèi)容，如有施工工藝、工期及造價等方面異議的，需雙方協(xié)商解決，并以書面確認(rèn)簽證為準(zhǔn)。

　　4、乙方設(shè)計有變動之處須提前向甲方提請設(shè)計變更通知及情況說明，由甲方認(rèn)可，提供相關(guān)設(shè)計變更圖紙文件，經(jīng)雙方簽字同意后，以更新的階段設(shè)計文件或設(shè)計變更單形式實施。

　　5、由甲方提出非功能的設(shè)計變更要求，作為設(shè)計單位的乙方需滿足變更要求，且不承擔(dān)由此造成的效果損失及責(zé)任。

　　6、未經(jīng)甲方認(rèn)可，乙方不得擅自更改確認(rèn)過的設(shè)計內(nèi)容，因此而產(chǎn)生的損失及責(zé)任，均由乙方自行承擔(dān)。

　　7、甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或作較大修改，造成乙方設(shè)計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充合同、重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方付返工費。

　　8、乙方需向甲方及施工單位提供針對項目實施前的圖紙技術(shù)交底，配合設(shè)備及材料選購，負(fù)責(zé)非標(biāo)施工節(jié)點及制作部分的專業(yè)指導(dǎo)及監(jiān)控。

　　四、甲方工作

　　1、甲方委派____________為該項目甲方代表，負(fù)責(zé)辦理甲方事。

　　2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供項目設(shè)計任務(wù)書，進行設(shè)計要求交底，提供該項目相關(guān)圖紙資料。

　　3、甲方所提出的.設(shè)計要求應(yīng)客觀、合理，并遵循國家及地方的相關(guān)法律、法規(guī)。

　　4、甲方應(yīng)及時按合同支付合同價款予乙方，付款每逾期一日，甲方應(yīng)支付設(shè)計費的_______%作為違約金給予乙方。

　　五、乙方工作

　　1、乙方委派___________為該項目乙方代表，負(fù)責(zé)辦理乙方事務(wù)。

　　2、乙方必須完全了解甲方的設(shè)計意圖，設(shè)計圖紙需滿足甲方的設(shè)計要求，并符合國家及地方相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求。

　　3、乙方對交付的設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)及時修改和補充。

　　4、乙方提供的階段過程圖紙一式_______份，施工圖紙一式_______份，超出部分圖紙費，向甲方實報實銷。

　　5、乙方制作的平面設(shè)計方案甲方不認(rèn)可時，乙方應(yīng)重新制作平面方案直至客戶滿意，由此所做工作不加收任何費用。

　　六、保密條款

　　1、甲方應(yīng)維護項目中屬于乙方的設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)，設(shè)計文件及資料僅限于合同約定的項目中使用，未經(jīng)乙方同意，不得以任何形式轉(zhuǎn)讓、復(fù)制或給予他用。

　　2、甲方所需設(shè)計內(nèi)容如為多重空間重復(fù)使用，須雙方在合同中明確，甲方才可多次重復(fù)使用乙方所提供的設(shè)計圖紙。

　　3、乙方也不得不經(jīng)甲方允許披露上述文件。

　　七、付款方式

　　1、合同簽署日：甲方付乙方定金_______________元；

　　2、乙方提交該項目深化設(shè)計方案文本之日，經(jīng)甲方確認(rèn)，支付尾款_______________元。

　　八、違約責(zé)任

　　1、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設(shè)計工作的，不退還甲方已付的設(shè)計費；已開始設(shè)計工作的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付；超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付。

　　2、合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，則視為違約，將支付給對方總設(shè)計費的10%作為違約金。同時，定金不予返還。

　　3、由于乙方設(shè)計的原因，造成工程不能及時開工或者拖延工期，工期每延誤一天，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付相當(dāng)于設(shè)計費_________%的賠償金。

　　九、附則

　　1、本合同自雙方簽字后生效，合同義務(wù)履行完畢后失效。

　　2、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，并交________份到工程所在地建設(shè)單位備案。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致簽訂的補充協(xié)議與本合同具體同等效力。

　　4、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。

　　甲方：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年________月________日

　　乙方：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年________月________日

建筑裝飾工程合同12

　　發(fā)包人編號

　　承包人編號

　　備案編號

　　鑒證編號

　　中華人民共和國建設(shè)部

　　國家工商行政管理總局制定

　　第一部分合同條件

　　第二部分協(xié)議條款

　　發(fā)包方：應(yīng)按照企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照名稱填寫全稱

　　承包方：應(yīng)按照企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照名稱填寫全稱

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：應(yīng)填寫工程全稱

　　工程地點：應(yīng)填寫詳細(xì)地點

　　承包范圍：應(yīng)填寫單位工程的裝飾裝修內(nèi)容

　　承包方式：應(yīng)填寫固定價格或按實結(jié)算

　　1.2開工日期：________年__月__日

　　竣工日期：________年__月__日

　　總?cè)諝v工期天數(shù)：____天（不應(yīng)寫__個月或__年）

　　1.3合同價款：

　　金額（人民幣大寫）

　　第2條合同文件及解釋順序

　　合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協(xié)議條款；

　　2.合同條件；

　　3.洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；

　　4.招標(biāo)承包工程的中標(biāo)通知書、投標(biāo)書和招標(biāo)文件；

　　5.工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；

　　6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。

　　當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由監(jiān)理工程師作出解釋）雙方意見仍不一致的，按第33條約定的方法解決。

　　第3條合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律

　　3.1合同語言：漢語。

　　3.2適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范。

　　3.3適用法律、法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)及省、市有關(guān)規(guī)定。

　　第4條圖紙

　　4.1圖紙?zhí)峁┤掌冢篲_______年__月__日

　　4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：____套

　　4.3圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：填寫有保密要求或“不采用”

　　第5條甲方代表

　　5.1甲方駐工地代表及委派人員名單：

　　姓名：____職務(wù)：____

　　5.2實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍（如果有）

　　第6條乙方駐工地代表：

　　姓名：___職務(wù)：____

　　第7條甲方工作

　　7.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：開工前施工現(xiàn)場所有障礙清理完畢，并具備施工條件

　　7.2需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：開工前完成

　　7.3需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間：開工前完成（內(nèi)容根據(jù)雙方約定填寫）

　　7.4證件、批件的名稱和完成時間：開工前應(yīng)辦理完施工所需全部證件和批文手續(xù)。

　　7.5會審圖紙和設(shè)計交底的時間：乙方接到施工圖紙七日內(nèi)。

　　7.6向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容：根據(jù)提供的設(shè)施內(nèi)容填寫。

　　第8條乙方工作

　　8.1施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間和要求：開工前完成

　　8.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：每月x日向甲方提供實際完成的工程量報告及下月計劃報表各一份（小型工程雙方商定）

　　8.3施工保護工作的要求：按工程需要提供和維修非夜間施工的使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費用。、

　　8.4對施工現(xiàn)場交通和噪音的要求：遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方同意后辦理有關(guān)手續(xù)，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，因乙方責(zé)任造成的罰款除外。

　　8.5施工場地整潔衛(wèi)生的要求：保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款（合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方造成的損失和罰款除外）

　　乙方不履行上述各項義務(wù)，造成工期延誤和工程損失，應(yīng)對甲方的損失給予賠償。

　　8.6保護建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施：按雙方約定填寫

　　8.7建筑成品保護的措施按雙方約定填寫

　　第9條進度計劃

　　9.1乙方提供施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃的時間：開工前__日提供

　　9.2甲方代表批準(zhǔn)進度計劃的時間：收到后__日

　　第10條延期開工

　　乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復(fù)，視為已同意乙方要求，工期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的追加合同價款，相應(yīng)順延工期。

　　第11條暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方代表應(yīng)在48小時內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)追加合同價款，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復(fù)，施工無法進行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第12條工期延誤

　　由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。

　　1、甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；

　　2、工程量變化和設(shè)計變更；

　　3、一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　4、工程款未按時支付；

　　5、不可抗力

　　6、其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為延期及要求已被確認(rèn)。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第13條工期提前按雙方約定填寫

　　第14條工程樣板

　　按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔(dān)。

　　第15條檢查和返工

　　乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計和樣板間標(biāo)準(zhǔn)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔(dān)。

　　以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任和發(fā)生的費用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。

　　檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應(yīng)不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

　　第16條工程質(zhì)量等級

　　16.1工程質(zhì)量等級：優(yōu)良（或者合格）

　　16.2工程質(zhì)量等級要求的經(jīng)濟支出：按省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行16.3質(zhì)量評定部門名稱：按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行（不能填寫質(zhì)檢站）

　　第17條隱蔽工程和中間驗收

　　17.1中間驗收部位和時間：按雙方約定填寫

　　第18條驗收和重新檢驗：

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應(yīng)承認(rèn)驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行復(fù)蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的費用，工期也予順延。

　　第19條合同價款及調(diào)整

　　19.1合同價款形式（固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等）填寫按實結(jié)算或固定價格（應(yīng)約定風(fēng)險系數(shù)）

　　19.2調(diào)整的方式：除政策性調(diào)整外（可調(diào)與否事先雙方商定）

　　第20條工程預(yù)付款

　　20.1預(yù)付工程款總金額：大寫：元（人民幣）

　　20.2預(yù)付時間和比例：開工前__日，按合同價款___%支付給乙方

　　20.3扣回時間和比例：工程量完成50%時，分__次扣回

　　20.4甲方不按時付款應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：甲方按協(xié)議條款約定的時間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按協(xié)議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協(xié)議預(yù)付，乙方在約定預(yù)付時間7天后向甲方發(fā)出要求預(yù)付的通知，甲方收到通知后仍不按要求預(yù)付，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的利息并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第21條工程量的核實確認(rèn)

　　21.1乙方提交工程量報告的時間和要求：每月x日向甲方提供本月實際完成的工程量報告__份，并由發(fā)包方、承包方、監(jiān)理三方確認(rèn)

　　第22條工程款支付

　　22.1工程款支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支票（現(xiàn)金）

　　22.2工程款支付金額和時間：按經(jīng)三方確認(rèn)的已完工程量付款，每月x日前付至95%止。

　　22.3甲方違約的責(zé)任：甲方根據(jù)協(xié)議條款約定的時間、方式和甲方代表確認(rèn)的工程量，按構(gòu)成合同價款相應(yīng)項目的單價和取費標(biāo)準(zhǔn)計算、支付工程價款。甲方在其代表計量簽字后7天內(nèi)不予支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不按要求支付，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期支付工程價款。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第8天計算應(yīng)付工程價款的利息率。

　　第23條甲方供應(yīng)材料設(shè)備

　　23.1甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求（附清單）

　　第24條乙方采購材料設(shè)備：乙方采購的品種

　　第25條材料試驗：

　　對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應(yīng)，按協(xié)議條款的約定，由乙方進行防火阻燃、毒性反應(yīng)等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構(gòu)進行測試，費用由甲方承擔(dān)。測試結(jié)果不合格的材料，凡未采購的應(yīng)停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的.，應(yīng)立即由采購方運出現(xiàn)場，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔(dān)。甲方或設(shè)計單位指定的材料不合格，由甲方承擔(dān)全部材料采購費用。

　　第26條甲方變更設(shè)計：

　　甲方變更設(shè)計，應(yīng)在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方變更設(shè)計應(yīng)及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費用。

　　由于設(shè)計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應(yīng)損失均由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

　　第27條乙方變更設(shè)計：

　　乙方提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用，必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門批準(zhǔn)。合理化建議節(jié)約的金額，甲乙雙方協(xié)商分享。

　　第28條設(shè)計變更對工程的影響：

　　所有設(shè)計變更，雙方均應(yīng)辦理變更洽商簽證。發(fā)生設(shè)計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

　　1、增減合同中約定的工程數(shù)量；

　　2、更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；

　　3、更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；

　　4、增加工程需要的附加工作；

　　5、改變有關(guān)工程施工時間和順序。

　　第29條確定變更價款：乙方在變更發(fā)生后x日內(nèi)向甲方提交變更價款書面報告，經(jīng)由發(fā)包方、承包方、監(jiān)理三方確認(rèn)

　　第30條竣工驗收

　　30.1乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容：甲方所需的全部竣工資料

　　30.2乙方提交竣工報告的時間和份數(shù)：竣工驗收前x天提交__份

　　第31條竣工結(jié)算

　　31.1結(jié)算方式：銀行轉(zhuǎn)帳支票

　　31.2乙方提交結(jié)算報告的時間：竣工后__天內(nèi)

　　31.3甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間：結(jié)算報告送達后__天內(nèi)

　　31.4甲方將撥款通知送達經(jīng)銀行的時間：報告批準(zhǔn)后____天內(nèi)

　　第32條保修

　　32.1保修內(nèi)容、范圍：乙方施工范圍32.2保修期限：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定（或雙方約定，但約定不得低于規(guī)定）

　　32.3保修金額和支付方法：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定

　　32.4保修金利息：執(zhí)行國家及省建筑工程質(zhì)量管理規(guī)定

　　第33條爭議

　　33.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第34條違約

　　34.1違約的處理：甲方代表不能及時給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定履行自己的各項義務(wù)，支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息等），相應(yīng)順延工期：按協(xié)議條款約定支付違約金

　　和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方：按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　34.2違約金的數(shù)額：按工程總造價3%以下雙方約定

　　34.3損失的計算方法：按實際發(fā)生核算

　　34.4甲方不按時付款的利息率：按人民銀行現(xiàn)行貸款利率（與本工程同期）及滯納金，工期順延

　　第35條索賠

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：

　　1.有正當(dāng)索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù)；

　　2.索賠事件發(fā)生14天內(nèi)，向甲方發(fā)出索賠通知；

　　3.甲方在接到索賠通知后14天內(nèi)給予批準(zhǔn)、或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在7天內(nèi)未予答復(fù)，應(yīng)視為該項索賠已經(jīng)批準(zhǔn)。

　　第36條安全施工

　　乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全措施。承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成的傷亡事故、由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶敷提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應(yīng)向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后實施。由甲方承擔(dān)保護措施費用。在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟支出。

　　第37條專利技術(shù)和特殊工藝按雙方約定填寫

　　第38條不可抗力

　　38.1不可抗力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按國家有關(guān)部門認(rèn)可為準(zhǔn)

　　第39條保險

　　施工人員的人身意外傷害保險由乙方辦理（其它險種自愿）

　　第40條工程停建或緩建

　　由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。

　　已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由定貨方負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔(dān)。但未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第41條合同生效與終止

　　41.1合同生效日期：自雙方簽字并加蓋公章之日

　　41.2合同終止日期：保修期滿工程款全部結(jié)清，本合同條款即告終止。

　　第42條合同份數(shù)

　　42.1合同副本份數(shù)：__份（根據(jù)實際份數(shù)填寫，正副本不應(yīng)少于八份）

　　42.2合同副本的分送責(zé)任：各自

　　42.3合同制訂費用：乙方負(fù)責(zé)

　　第43條合同備案、鑒證

　　43.1合同備案、鑒證承辦人：（現(xiàn)場簽字）

　　發(fā)包方：身份證號碼：

　　承包方：身份證號碼：

　　第44條附加條款

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等另行簽訂的書面協(xié)議或文件必須與國家的現(xiàn)行法律、行政法規(guī)相一致。

　　發(fā)包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　簽訂日期：___年___月___日

　　承包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　簽訂日期：___年___月___日

　　建委備案意見

　　備案機關(guān)（章）

　　___年___月___日

　　經(jīng)辦人：

　　鑒證機關(guān)

　　鑒證機關(guān)（章）

　　___年___月___日

　　經(jīng)辦人：

建筑裝飾工程合同13

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：_________;工程地點：_________;承包范圍：_________;承包方式：_________。

　　1.2 開工日期：_________;竣工日期：_________;總?cè)諝v工期天數(shù)：_________。

　　1.3 質(zhì)量等級：_________。

　　1.4 合同價款：_________。

　　第二條合同文件及解釋順序

　　_________。

　　第三條合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律

　　3.1 合同語言：_________。

　　3.2 適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：_________。

　　3.3 適用法律、法規(guī)：_________。

　　第四條圖紙

　　4.1 圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________;

　　4.2 圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_________;

　　4.3 圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：_________。

　　第五條甲方代表

　　5.1 甲方代表姓名和職稱(職務(wù))：_________;

　　5.2 甲方賦予甲方代表的職權(quán)：_________;

　　5.3 甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍：_________。

　　第六條監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

　　6.1 監(jiān)理單位名稱：_________;

　　6.2 總監(jiān)理工程師姓名、職稱：_________;

　　6.3 總監(jiān)理工程師職責(zé)：_________。

　　第七條乙方駐工地代表

　　_________。

　　第八條甲方工作

　　8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：_________;

　　8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：_________;

　　8.3 需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：_________;

　　8.4 需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間：_________;

　　8.5 辦理的證件、批件的名稱和完成時間：_________;

　　8.6 會審圖紙和設(shè)計交底的時間：_________;

　　8.7 向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容：_________。

　　第九條乙方工作

　　9.1 施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間及要求：_________;

　　9.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：_________;

　　9.3 施工場地防護工作的要求：_________;

　　9.4 施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求：_________;

　　9.5 符合施工場地規(guī)定的要求：_________;

　　9.6 保護建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施：_________;

　　9.7 建筑成品保護的措施：_________。

　　第十條進度計劃

　　10.1 乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃的時間：_________;

　　10.2 甲方代表批準(zhǔn)進度計劃的時間：_________。

　　第十一條延期開工

　　_________。

　　第十二條暫停施工

　　_________。

　　第十三條工期延誤

　　_________。

　　第十四條工期提前

　　_________。

　　第十五條工程樣板

　　15.1 對工程樣板間的要求：_________。

　　第十六條檢查和返工

　　_________。

　　第十七條工程質(zhì)量等級

　　17.1 工程質(zhì)量等級要求的追加合同價款：_________;

　　17.2 質(zhì)量評定部門名稱：_________。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收

　　18.1 中間驗收部位和時間：_________。

　　第十九條驗收和重新檢驗

　　_________。

　　第二十條合同價款及調(diào)整

　　20.1 合同價款形式(固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等)：_________;

　　20.2 調(diào)整的方式：_________。

　　第二十一條工程預(yù)付款

　　21.1 預(yù)付工程款總金額：_________;

　　21.2 預(yù)付時間和比例：_________;

　　21.3 扣回時間和比例：_________;

　　21.4 甲方不按時付款承擔(dān)的違約責(zé)任：_________。

　　第二十二條工程量的核實確認(rèn)

　　22.1 乙方提交工程量報告的時間和要求：_________。

　　第二十三條工程款支付

　　23.1 工程款支付方式：_________;

　　23.2 工程款支付金額和時間：_________;

　　23.3 甲方違約的`責(zé)任：_________。

　　第二十四條材料樣品或樣本

　　_________。

　　第二十五條甲方供應(yīng)材料設(shè)備

　　25.1 甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單)：_________。

　　第二十六條乙方采購材料設(shè)備

　　_________。

　　第二十七條材料試驗

　　_________

　　第二十八條甲方變更設(shè)計

　　_________。

　　第二十九條乙方變更設(shè)計

　　_________。

　　第三十條設(shè)計變更對工程的影響

　　_________。

　　第三十一條確定變更價款

　　_________。

　　第三十二條竣工驗收

　　32.1 乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容：_________;

　　32.2 乙方提交竣工報告的時間和份數(shù)：_________。

　　第三十三條竣工結(jié)算

　　33.1 結(jié)算方式：_________;

　　33.2 乙方提交結(jié)算報告的時間：_________;

　　33.3 甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間：_________;

　　33.4 甲方將撥款通知送達經(jīng)辦的銀行時間：_________;

　　33.5 甲方違約的責(zé)任：_________。

　　第三十四條保修

　　34.1 保修內(nèi)容、范圍：_________;

　　34.2 保修期限：_________;

　　34.3 保修金額和支付方法：_________;

　　34.4 保修金利息：_________。

　　第三十五條爭議

　　35.1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。

　　協(xié)商不成時，雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

　　第三十六條違約

　　36.1 違約的處理：_________;

　　36.2 違約金的數(shù)額：_________;

　　36.3 損失的計算方法：_________;

　　36.4 甲方不按時付款的利息率：_________。

　　第三十七條合同生效與終止

　　37.1 合同生效日期：_________年_________月_________日

　　第三十八條合同份數(shù)

　　38.1 合同副本份數(shù)：_________;

　　38.2 合同副本的分送責(zé)任：_________;

　　38.3 合同制訂費用：_________。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：____________________

　　代表(簽字)：__________________代表(簽字)：____________________

　　__________年_______月________日___________年_______月_______日

建筑裝飾工程合同14

　　合同編號：

　　需方(以下稱甲方)：

　　簽訂日期：年月日

　　供方(以下稱乙方)：

　　簽訂地點：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：

　　1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套

　　二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額

　　備注：

　　1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工

　　圖紙為準(zhǔn)，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。

　　2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。

　　3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。

　　四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸

　　準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后，交由甲方負(fù)責(zé)保管。

　　五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視

　　面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。

　　六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權(quán)為指

　　定簽收人，若授權(quán)有變更，以甲方書面函告為準(zhǔn)。七、付款及結(jié)算方式

　�。�1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。

　�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn)，甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結(jié)算貨款。

　�。�3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時，必須提供等額的相應(yīng)票據(jù)，否則甲方有權(quán)拒付材料款項。

　　九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任：按時保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的，甲方有權(quán)解除本合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任：負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛桑?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任：

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。

　　2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失（當(dāng)乙方收到甲方書面指令時，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失）。

　　3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的`，乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)

　　(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。

　�。�2)乙方：根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。

　　十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。

　　十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。

　　甲方：（簽章）

　　乙方：（簽章）

　　代表人：（簽章）

　　開戶銀行:

　　開戶銀行：

　　帳號：

建筑裝飾工程合同15

　　發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱：

　　1.2、工程地點：

　　1.3、承包范圍：按雙方確認(rèn)的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。

　　1.4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）

　　1.5、工期：天。（按甲方通知進場施工當(dāng)天計，即從年月日起計）

　　1.6、工程質(zhì)量：按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。

　　1.7、合同工程價款（人民幣大寫）：（詳見預(yù)算表）。

　　第2條甲方工作

　　2.1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。

　　2. 2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。

　　2.3、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。

　　2.4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。

　　2.5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。

　　3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。

　　3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3.7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。

　　3.8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。

　　3.9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負(fù)責(zé)，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1、因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

　　4.2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。

　　4.3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。

　　4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期

　　5.2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。

　　第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1、1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準(zhǔn)。

　　6.1、2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。

　　6.1、3、增加的工程項目按甲方簽認(rèn)計算。

　　6.2、工程款的支付方式：

　　6.2.1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付 %工程款。

　　6.2.2、乙方完成，甲方支付 %工程款。

　　6.2.3、乙方完成，甲方支付 %工程款。

　　6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)甲方支付完畢。

　　6.2.5、乙方以人民幣工程保修金，待保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。

　　6.3、本工程項目的.增減約定