品才網(wǎng)>合同范文>工程承攬合同

工程承攬合同

時(shí)間：2023-03-08 18:23:24 合同范文我要投稿

工程承攬合同通用15篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，合同的法律效力與日俱增，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的工程承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

工程承攬合同通用15篇

工程承攬合同1

　　第一部分協(xié)議書

　　發(fā)包人（全稱）：貴州佛龍開發(fā)有限公司

　　承包人（全稱）：四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：貴州凱里小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

　　工程地點(diǎn)：貴州凱里市

　　工程內(nèi)容：由建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)施工圖中確定的工作內(nèi)容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：___________________

　　資金來源：自籌資金

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設(shè)計(jì)圖所列的施工范圍

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

　�。ぃ篲____________________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　�。�、本合同協(xié)議書

　�。�、中標(biāo)通知書

　�。�、投標(biāo)書及其附件

　�。�、本合同專用條款

　�。怠⒈竞贤ㄓ脳l款

　�。�、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　�。�、圖紙

　�。�、工程量清單

　　９、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：________年__________月__________日

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　_________________________________________________________________

　　本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

　　發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）

　　______________________________

　　住所：_______________________________住所：

　　______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：

　　________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：

　　________________________________

　　電話：_______________________________電話：

　　______________________________________

　　傳真：_______________________________傳真：

　　______________________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：

　　__________________________________

　　賬號(hào)：_______________________________賬號(hào)：

　　______________________________________

　　郵政編碼：__________________________郵政編碼：

　　_________________________________。

　　第二部分通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　１、詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：

　　1.1通用條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。

　　1.2專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對(duì)通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。

　　1.3發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.4承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.5項(xiàng)目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。

　　1.6設(shè)計(jì)單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書的單位。

　　1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書的單位。

　　1.8工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。

　　1.9工程造價(jià)管理部門：指國務(wù)院有關(guān)部門、縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其委托的工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)。

　　1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。

　　1.11合同價(jià)款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。

　　1.12追加合同價(jià)款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。

　　1.13費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。

　　1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計(jì)算的承包天數(shù)。

　　1.15開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。

　　1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。

　　1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。

　　1.18施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。

　　1.20違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　1.21索賠：指在合同履行過程中，對(duì)于并非自己的過錯(cuò)，而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和（或）工期順延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　1.23小時(shí)或天：本合同中規(guī)定按小時(shí)計(jì)算時(shí)間的，從事件有效開始時(shí)計(jì)算（不扣除休息時(shí)間）；規(guī)定按天計(jì)算時(shí)間的，開始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開始計(jì)算。時(shí)限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時(shí)限的最后一天，但竣工日期除外。時(shí)限的最后一天的截止時(shí)間為當(dāng)日24時(shí)。

　　２、合同文件及解釋順序

　　2.1合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　�。�1）本合同協(xié)議書

　�。�2）中標(biāo)通知書

　　（3）投標(biāo)書及其附件（4）本合同專用條款（5）本合同通用條款（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　�。�7）圖紙

　　（8）工程量清單

　�。�9）工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請(qǐng)負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時(shí)，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。

　　３、語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.1語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時(shí)，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。

　　在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。

　　3.2適用法律和法規(guī)

　　本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

　　雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時(shí)間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

　　國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時(shí)間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。

　　本條所發(fā)生的購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　４、圖紙

　　4.1發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對(duì)工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。

　　4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。

　　4.3承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時(shí)使用。

　　二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

　　５、工程師

　　5.1實(shí)行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。

　　5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在

　　行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。

　　5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明，但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時(shí)，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對(duì)工程師的處理有異議時(shí)，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。

　　5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。

　　5.6不實(shí)行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。

　　６、工程師的委派和指令

　　6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時(shí)撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的'函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對(duì)工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時(shí)，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí)，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。

　　6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時(shí)給予書面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認(rèn)。

　　承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報(bào)告，工程師在收到承包人報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。

　　6.3工程師應(yīng)按合同約定，及時(shí)向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價(jià)款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　6.4如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　７、項(xiàng)目經(jīng)理

　　7.1項(xiàng)目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。

　　7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。

　　7.3項(xiàng)目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時(shí)內(nèi)向工程師提交報(bào)告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)費(fèi)用，不順延工期。

工程承攬合同2

　　發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程范圍和內(nèi)容：

　　1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

　　2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據(jù)實(shí)結(jié)算）。

　　3、結(jié)構(gòu)：輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋

　　4、層數(shù)、建筑高度：詳見施工圖紙

　　5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放，埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

　　第二條合同價(jià)款及調(diào)整

　　一、工程合同價(jià)款采用固定合同單價(jià)，單方造價(jià)為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價(jià)為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

　　二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：

　　1、調(diào)整方式：

　　（1）遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。

　　（2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

　�。�3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。

　　（4）以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

　　2、調(diào)整原則：

　　（1）合同報(bào)價(jià)書已有相同項(xiàng)目的，按該項(xiàng)目的單價(jià)執(zhí)行。

　�。�2）合同報(bào)價(jià)書中無相同項(xiàng)目的，以市場信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。

　　（3）工程量增減的計(jì)算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　�。�4）增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。

　　三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為：固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款（補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。

　　第三條合同價(jià)款的支付與結(jié)算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的30 %備料款，計(jì)人民幣￥812094.6元

　　2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進(jìn)場2日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的30 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥812094.6元。

　　3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進(jìn)場后3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的25 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥676745.5元。

　　4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的10 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥270698.2元。

　　5、質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項(xiàng)工程竣工后滿1年內(nèi)付清。

　　6、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià)，如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí)，其各階段支付比例不變，支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個(gè)或兩個(gè)以上建筑單體，在支付工程款時(shí)，如單體進(jìn)度不同，則按單體進(jìn)度及造價(jià)分棟支付，但支付比例不變。

　　7、甲方在合同約定的付款時(shí)間不能支付工程款時(shí)，在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān)，工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。

　　二、結(jié)算：

　　1、乙方應(yīng)于工程竣工驗(yàn)收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。

　　2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，適用國家有關(guān)規(guī)定。

　　3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見的，則視為確認(rèn)該結(jié)算報(bào)告。

　　4、如結(jié)算報(bào)告的工程最終造價(jià)無增減時(shí)，則無需甲方確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時(shí)間支付工程款；如有增減時(shí)，則對(duì)增減部分進(jìn)行決算。

　　5、追加工程款、費(fèi)用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認(rèn)的，則無需再次確認(rèn)即應(yīng)支付；尚未確認(rèn)的；由甲方在收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議，否則視同認(rèn)可。

　　6、甲方與乙方對(duì)工程款結(jié)算發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。

　　三、其他事項(xiàng)：

　　1、本合同在支付工程預(yù)付款與進(jìn)度款時(shí)開具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票，15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票)。

　　2、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項(xiàng)的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。

　　3、本工程安裝部份款項(xiàng)為建筑業(yè)勞務(wù)價(jià)款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅，并開具相應(yīng)發(fā)票。

　　4、工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付。

　　5、此合同價(jià)不包括總包單位的管理費(fèi)用及土建配套費(fèi)用。

　　第四條工程期限

　　一、根據(jù)工程實(shí)際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場日期年月日，具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。

　　二、若按計(jì)劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進(jìn)場安裝的，甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進(jìn)度款；甲方場地要推遲30天以上進(jìn)場安裝的，甲方除支付工程進(jìn)度款外并補(bǔ)償乙方的經(jīng)濟(jì)損失，且乙方有權(quán)終止合同。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實(shí)平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工時(shí)；

　　2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度時(shí)；

　　3、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí)；

　　4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過24小時(shí)，影響正常施工時(shí)；

　　5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工；

　　6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款而影響施工；

　　7、人力不可抗拒的.因素而延誤工期；

　　8、如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，

　　及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項(xiàng)目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應(yīng)順延；

　　9、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出書面報(bào)告，甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。

　　第五條施工準(zhǔn)備

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。

　　2、年月日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。

　　3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，合同簽訂后3天內(nèi)（以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn)）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。

　　4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖（甲方供圖時(shí)）八份。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗(yàn)手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時(shí)用地、占用道路等合法手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗(yàn)收。

　　6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。

　　二、乙方：

　　1、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場。

　　2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時(shí)辦公、生活設(shè)施。

　　3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

　　4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。

　　5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí)，乙方應(yīng)書面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。

　　第六條雙方的職責(zé)

　　一、甲方的職責(zé)

　　1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　�。�1）下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效；

　�。�2）有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn)；

　�。�3）有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商；

　�。�4）有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、甲方先辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，保證乙方的進(jìn)場施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場施工后，甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問題。

　　3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。

　　二、乙方的職責(zé)

　　1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　�。�1）乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。

　　3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

　　4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。

　　第七條施工與設(shè)計(jì)變更

　　正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

　　施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或不合理的地方，乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方，由提供設(shè)計(jì)圖紙方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)單位，共同研究確定修改意見或變更設(shè)計(jì)文件，乙方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。

　　甲方如需設(shè)計(jì)變更，須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，辦法與上款相同。

　　經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng)，工程款按實(shí)結(jié)算。

　　第八條安全施工

　　一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿�，由甲方承�?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個(gè)期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。

　　六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。

　　第九條工程質(zhì)量

　　一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　二、對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。

　　四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)

　　現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工，檢驗(yàn)不合格的，影

　　響施工的費(fèi)用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗(yàn)合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。

　　六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí)，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起，乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價(jià)的5 %，保修期為一年。

　　第十條工程驗(yàn)收

　　一、基礎(chǔ)螺栓工程，若乙方施工的，則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗(yàn)收通過后，乙方方可進(jìn)入下道

　　工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。

　　二、中間驗(yàn)收：鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢，乙方自評(píng)符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求后通知甲方組織中

　　間驗(yàn)收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收符合要求的，雙方簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，乙方有權(quán)進(jìn)入下一道工序。

　　三、最終驗(yàn)收：全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工資料

　　之日起7日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果分別按以下處理：

　　1、工程完工后7天內(nèi)，若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，則視為工程驗(yàn)收達(dá)到合同要求，甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。

　　2、驗(yàn)收合格后的，甲、乙雙方簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。

　　3、經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)為基本符合合同要求，有個(gè)別一般性問題需要整改，可在竣工驗(yàn)收證書上簽字確認(rèn)合格，但需在驗(yàn)收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認(rèn)，則驗(yàn)收合格日期為在驗(yàn)收證書上簽字確認(rèn)日。

　　4、驗(yàn)收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收，但實(shí)際工期計(jì)算至首次提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日，修改期間不應(yīng)計(jì)入乙方的施工時(shí)間。

　　5、甲方在收到乙方的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或再次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14日內(nèi)不組織驗(yàn)收或組織驗(yàn)收后7日內(nèi)無書面修改意見的，則視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個(gè)單體前后進(jìn)場或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收，任何一方在收到對(duì)方通知后7天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。

　　五、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　第十一條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)

　　1、工程經(jīng)驗(yàn)收獲獎(jiǎng)時(shí)，甲方一次性獎(jiǎng)勵(lì)乙方萬元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方萬元。

　　二、乙方的違約責(zé)任

　　1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí)，因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計(jì)不符合合同要求的，由設(shè)計(jì)人承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。

　　3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。

　　三、甲方的違約責(zé)任

　　1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計(jì)而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。

　　3、甲方未及時(shí)向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯(cuò)誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

　　4、工程驗(yàn)收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價(jià)的日萬分之二償付違約金。

　　第十二條解決合同糾紛方式

　　合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。

　　第十三條附則

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：___________簽訂地點(diǎn)：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)充分協(xié)商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項(xiàng)目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。

　　2、甲方提出本合同電子顯示屏項(xiàng)目的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總費(fèi)用。

　　二、項(xiàng)目類型、費(fèi)用構(gòu)成

　　顯示屏項(xiàng)目總費(fèi)用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元

　　具體構(gòu)成如下：

　　1、顯示屏體部分

　　P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價(jià)8800，合價(jià)381304.00元

　　小計(jì)：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元

　　注：紅管為臺(tái)灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍(lán)，亮度需滿足標(biāo)書中的要求。

　　2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費(fèi)用

　　包括：鋼結(jié)構(gòu)（框架結(jié)構(gòu)、立柱）、控制系統(tǒng)（接收卡，發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設(shè)備（音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。

　　小計(jì)：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高項(xiàng)目總費(fèi)用。

　　4、乙方報(bào)價(jià)應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目內(nèi)容的價(jià)格體現(xiàn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括全部費(fèi)用，任何漏報(bào)、少報(bào)的費(fèi)用均視為已包含在報(bào)價(jià)中，以后不得追加任何費(fèi)用。

　　三、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)

　　1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　2、乙方承擔(dān)的'具體工作。

　�。�1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。

　�。�2）顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。

　�。�3）對(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　3、甲方承擔(dān)的具體工作。

　　（1）及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。

　�。�2）甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的協(xié)調(diào)。

　�。�3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。

　　（4）在顯示屏安裝、調(diào)試開始時(shí)，即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓(xùn)。

　　四、項(xiàng)目維護(hù)

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修兩年（自顯示屏安裝并驗(yàn)收合格后三日算起），質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi)；顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。

　　2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。

　　五、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收

　　1、顯示屏系統(tǒng)項(xiàng)目期總計(jì)30工作日，從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。

　　2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi)，甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范，乙方需提供整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)部分的質(zhì)量檢測報(bào)告，以保證項(xiàng)目整體的質(zhì)量問題。

　　3、驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫顯示屏采購及安裝項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。

　　4、項(xiàng)目完工后，乙方需向甲方提供整個(gè)采購安裝項(xiàng)目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙，供甲方備用存檔。

　　六、項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式

　　1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個(gè)工作日內(nèi)，甲方預(yù)付乙方項(xiàng)目款20%，計(jì)：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

　　2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，甲方在五個(gè)工作日內(nèi)將工程總價(jià)50%付給乙方，計(jì)：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。

　　3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方再付乙方工程總價(jià)20%，計(jì)：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。

　　4、項(xiàng)目總價(jià)余款10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期到期后十個(gè)工作日付清，計(jì)：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。

　　甲方：

　　乙方：

工程承攬合同4

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、甲方提供原料情況：

　　品（材料）名：

　　規(guī)格型號(hào)：

　　單位：

　　數(shù)量：

　　單價(jià)：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應(yīng)辦法：

　　二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：

　　3、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　4、交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：

　　5、貨款共計(jì)人民幣（大寫）：

　　6、結(jié)算辦法及期限：

　　7、其他：

　　三、違約責(zé)任：

　　第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任

　�。�1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。

　�。�2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

　�。�3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

　�。�4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的.違約金。

　　（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　�。�6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

　�。�7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

　�。�8）其他。

　　第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任

　　（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。

　�。�2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

　�。�3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

　�。�4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　�。�5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

　　（7）未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　�。�8）其他：

　　本合同一式份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止。

　　甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣?/p>

　　乙方：請(qǐng)?zhí)顚懗袛埛?/p>

　　法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話

　　電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所

　　地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

　　開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)

　　賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)

　　年月日

工程承攬合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　(1) 工程名稱樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗

　　(2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口

　　(3) 承包范圍：包工包料

　　(4) 尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表

　　二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和甲方要求施工。

　　三、工程價(jià)款

　　(1) 樓梯扶手每米130 元;

　　(2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;

　　(3) 排窗每米270 元;

　　(4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。

　　四、付款方式

　　(1) 按工程實(shí)際面積計(jì)算，材料進(jìn)場時(shí)甲方支付總工程款的20%。

　　(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

　　(3) 整個(gè)工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

　　(4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

　　(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的.質(zhì)保服務(wù)事項(xiàng)：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

　　五、合同爭議和解快辦法

　　(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。

　　(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。

　　(3) 因一方原因無法進(jìn)行履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方。并由責(zé)任方賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。

　　(4) 及時(shí)批復(fù)乙方提交的各種報(bào)告，工程預(yù)算的書面文件，工程竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收。

　　六、其它約定

　　(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底;

　　(2) 甲方無償提供場地和電源。

　　(3) 乙方施工現(xiàn)場安全責(zé)任事故與甲方無關(guān)，由乙方承擔(dān)。

　　(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。

　　七、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后，除質(zhì)保金外，全部費(fèi)用結(jié)算后終止。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　九、合同訂立時(shí)間

　　年月日。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年月日

工程承攬合同6

　　承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

　　a、承攬項(xiàng)目名稱：北樹小區(qū)6#樓

　　b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段

　　c、本工程自20xx年月日開工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價(jià)格：

　　以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。

　　f、工程量計(jì)算方法：

　　每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、材料由甲方自行進(jìn)場。

　　b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗(yàn)收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗(yàn)收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、糾紛的`處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年月日

工程承攬合同7

　　發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：

　　一、工程概況

　　1、項(xiàng)目名稱：____________________________

　　2、工程地點(diǎn)：____________________________

　　4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

　　二、結(jié)算、付款方式及限期

　　1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。

　　2。計(jì)人民幣(大寫)元整，元整。

　　3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫)元整。

　　4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

　　5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán)，同時(shí)提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。

　　6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、施工現(xiàn)場具開工條件。

　　2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。

　　3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。

　　4、對(duì)乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。

　　5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。

　　7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。

　　四、乙方責(zé)任

　　1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

　　2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的'一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。

　　3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。

　　5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。

　　五、工期延誤

　　對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：

　　1、工程量變化

　　2、工地現(xiàn)場停電造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。

　　2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。

　　3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。

　　七、合同變更、解除

　　本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

　　八、解決處理合同爭議

　　本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

　　十、其他約定事項(xiàng)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)

　　承包方：___(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門黃花農(nóng)場

　　(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

　　二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場。

　　(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。

　　三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

　　(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。

　　四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算

　　(1)本合同的'總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對(duì)方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(5)本合同結(jié)算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工作實(shí)際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。

　　一、承攬范圍及方式

　　1、承攬范圍：珍珠泉花園裝飾。

　　2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。

　　二、工期及進(jìn)場時(shí)間

　　本工作自 20__年 5月10 日進(jìn)場施工至承包工程內(nèi)容完工，實(shí)際工期要求按項(xiàng)目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

　　三、結(jié)算方式

　　1、按定額標(biāo)準(zhǔn)，以工日單價(jià)計(jì)算：

　　分項(xiàng)合格： / 元/工日

　　分項(xiàng)優(yōu)良： / 元/工日

　　2、按施工圖上建筑面積單價(jià)結(jié)算：

　　一次通過驗(yàn)收合格： 72 元/平方米按國家規(guī)定計(jì)算建筑面積，

　　3、其他計(jì)算方式：

　　4、定額外用工結(jié)算：

　　根據(jù)實(shí)際發(fā)生工作內(nèi)容，由項(xiàng)目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。

　　四、承攬工作范圍

　　圖紙及其設(shè)計(jì)變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點(diǎn)工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗(yàn)收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī)，其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。

　　五、付款方式

　　1、自備一個(gè)月生活費(fèi)，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費(fèi) 1000 元;

　　2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費(fèi)，竣工后一年付清。

　　3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān)，在結(jié)算款中扣除;

　　4、其他付款方式：

　　六、雙方責(zé)任

　　(一)甲方

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他對(duì)外工作的聯(lián)系;

　　2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;

　　3、對(duì)乙方做好安全生產(chǎn)教育;

　　4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;

　　5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);

　　6、根據(jù)本協(xié)議按時(shí)撥付月度生活費(fèi);

　　7、負(fù)責(zé)組織施工驗(yàn)收、辦理工程結(jié)算;

　　8、甲方派現(xiàn)場代表楊偉同志，在施工中負(fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。

　　(二)乙方

　　1、組織施工人員進(jìn)場，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求，進(jìn)場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報(bào)送進(jìn)場職工1寸近照及花名冊(cè)一份，供甲方備案。

　　2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對(duì)違法亂紀(jì)者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時(shí)向乙方提出清退。

　　3、進(jìn)場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場后再辦上崗證和操作證的，其費(fèi)用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。

　　4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工，同時(shí)認(rèn)真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費(fèi)用及其他費(fèi)用。

　　6、確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　7、派專人開機(jī)，做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。

　　8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

　　9、乙方委派方勝茹，梁建和同志為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費(fèi)的領(lǐng)取。

　　七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。

　　2、甲方對(duì)乙方的生產(chǎn)工作實(shí)行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。

　　3、根據(jù)誰施工誰負(fù)責(zé)安全的原則，乙方對(duì)施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報(bào)有關(guān)部門。

　　4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。

　　5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準(zhǔn)私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時(shí)采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

　　6、對(duì)打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責(zé)令其退出工地，情節(jié)嚴(yán)重的'報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊�，�?yīng)有的處罰、費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價(jià)款中扣除工程款的20%，同時(shí)甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。

　　八、材料及工具

　　1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費(fèi)，切實(shí)維護(hù)好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項(xiàng)目部核定后，甲方給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備，乙方應(yīng)派專人負(fù)責(zé)使用，屬人為造成的損壞，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價(jià)賠償)。

　　4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時(shí)服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工，一旦不履行好此項(xiàng)工作，甲方將作出強(qiáng)制手段，委托其他人清理，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任班組承擔(dān)，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項(xiàng)目部不定期進(jìn)行考核打分，視情況予以一定的獎(jiǎng)罰。

　　九、其他

　　1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。

　　2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　甲方：乙方：

工程承攬合同10

　　承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

　　定作方:_______________有限責(zé)任公司(以下稱甲方)

　　根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：_______________

　　a、承攬項(xiàng)目名稱：_______________

　　b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：_______________

　　c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價(jià)格：

　　以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算。

　　f、工程量計(jì)算方法：

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、材料由甲方自行進(jìn)場。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗(yàn)收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗(yàn)收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：_______________承攬方：_______________

　　定作方代表：___________承攬方代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

工程承攬合同11

　　委托單位（甲方）：___________________________

　　承攬單位（乙方）：___________________________

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：__________________________________

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________________

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　�。�1）承包人包工、包料。

　　（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。

　　（3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）

　　6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7、甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)________________元整，大寫金額：________________元整。（附報(bào)價(jià)清單）

　　二、施工時(shí)間：

　　工程期限________日，時(shí)間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

　　三、甲方工作：

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的.關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　四、乙方工作：

　　1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5、對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時(shí)間：________________

　　付款百分比：________________

　　金額：________________

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、保質(zhì)期：

　　乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式____份，

　　2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。

　　委托方（甲方）：________________

　　承攬單位（乙方）：________________

　　代表人：_________________

　　簽約日期：_______________

　　簽約日期：______________

工程承攬合同12

　　甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________

　　乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。

　　合同總價(jià)款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費(fèi)：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費(fèi)：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。

　　完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責(zé)任

　　(1)甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

　　(2)甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為____年，維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。

　　(3)如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。

　　(4)壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點(diǎn)數(shù)的費(fèi)用)。

　　4、乙方責(zé)任

　　(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　(1)不得對(duì)軟件加以仿制 ;對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。

　　6、違約責(zé)任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!

　　甲方：(蓋章)_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　乙方：(蓋章)_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　系統(tǒng)設(shè)備工程承攬合同工程承攬合同（3）

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點(diǎn)：________________________

　　施工地點(diǎn)：________________________

　　簽約時(shí)間：________________________

　　1、合同內(nèi)容

　　本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：___________________________

　　（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）

　　2、2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。

　　3、付款方式

　　3、1 付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣_(tái)_________（rmb___________）。

　　3、2 設(shè)備進(jìn)度款

　　當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________％，即人民幣_(tái)____________（rmb________）。

　　3、3 工程結(jié)算付款

　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣_(tái)__________（rmb______）。

　　3、4 最終驗(yàn)收付款

　　經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的'____________%，即人民幣_(tái)_______________（rmb________________）。

　　3、5 其它事項(xiàng)

　　________________________________________________

　　4、合同雙方責(zé)任

　　4、1 甲方責(zé)任

　　4、1、1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

　　4、1、2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

　　4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲(chǔ)設(shè)施。

　　4、1、4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

　　4、1、5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

　　4、2 乙方責(zé)任

　　4、2、1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。

　　4、2、2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

　　4、2、3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。

　　4、2、4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）

　　5、安裝及調(diào)試

　　5、1 安裝及調(diào)試責(zé)任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

　　5、2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：________________ 乙方：___________________

　　地址：________________ 地址：___________________

　　電話：________________ 電話：___________________

　　傳真：________________ 傳真：___________________

　　簽約代表：____________ 簽約代表：_______________

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：________ 指定聯(lián)絡(luò)人員：___________

　　附件一：物料清單

　　序號(hào)

　　名稱

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　單位

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　備注

　　其它零配件

　　器材總造價(jià)

　　施工安裝費(fèi)=器材總造價(jià)×12％

　　稅金=（a＋b）x6%

　　工程總價(jià)=a＋b

工程承攬合同13

　　甲方：

　　乙方：住址：

　　身份證號(hào)碼：

　　甲方承建的成都富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)：四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。

　　二、工程地址：

　　雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道

　　三、承包形式：

　　1、本工程中的砌體，二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程，以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。

　　2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。

　　四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià)：

　　1、工作內(nèi)容：

　　（1）、施工圖以內(nèi)所有磚砌體，包括主體構(gòu)造，零星砌體等所有內(nèi)容；

　�。�2）、根據(jù)主控線放（彈）砌體線；

　　（3）、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁，零星等；

　�。�4）、現(xiàn)場的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌，攪拌機(jī)由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排，人員必須持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員，甲方將另行安排，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé)；

　　（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)，所搭架體必須滿足安全需要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架；

　　以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工。

　　2、承包方式：采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi)，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi)，搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，暫住證費(fèi)用，交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。

　　3、承包單價(jià)：

　　4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達(dá)到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除）。

　　5、計(jì)量方式：計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。

　　6、付款方式：每月25日計(jì)量，次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。

　　五、工期要求

　　1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；

　　2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況，配合項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整；

　　3、甲方確定的工期月計(jì)劃、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行；

　　4、乙方必須按甲方的工期計(jì)劃，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。

　　5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。

　　6、如乙方勞動(dòng)力不足，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。

　　六、質(zhì)量要求：

　　1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工；

　　2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo)；

　　3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。

　　4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題，由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個(gè)工作日內(nèi)必須整改完備，如乙方超出規(guī)定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰，并承擔(dān)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。

　　5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。

　　6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。

　　7、由于乙方造成的.一切返工和維修費(fèi)用（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用）均由乙方承擔(dān)，方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除；

　　8、本工程質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)良”工程。

　　七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任：

　　1、安全學(xué)習(xí)及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。

　　2、安全檢查：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門的各項(xiàng)安全檢查工作。

　　3、專職安全員的配備及職責(zé)：乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對(duì)本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

　　4、嚴(yán)禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁酒后上班，嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。

　　5、安全防范：乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。

　　甲方：

　　乙方：

　　時(shí)間：

工程承攬合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：

　　場區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：

　　挖土及場外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式

　　按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計(jì)算土方量及場外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：

　　按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：

　　土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任

　　負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的`內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日