消防合同模板匯編5篇
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編為大家整理的消防合同5篇,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴格執(zhí)行。
第一條:工程項目
(1)工程名稱:德清寶豐冷藏冷凍有限公司
(2)工程地址:禹越鎮(zhèn)九里港
(3)承包工程范圍:室內(nèi)電氣管線、室內(nèi)給排水管道、防 雷接地、雨水管、所有圖紙內(nèi)包含的消防工程。
(4)實施安裝日期 年 月 日至 年 月 日止。
第二條:工程進度付款方式 一層水電安裝結(jié)束付總工程款的20%,二層水電安裝結(jié)束后付總工程款的20%,封頂結(jié)束,竣工完成驗收合格后,甲方應支付總工程款的50%,6個月內(nèi)付總工程款的10%。
第三條:計算工程款方式為29萬,所含內(nèi)容外的工程量另行計算。
第四條:保證金
合同簽定三日內(nèi),應向甲方交納 一層主體封頂一次性返還。
五 第五條:工程質(zhì)量
甲方根據(jù)國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標準進行技術交底和組織驗收(消防工程自行負責驗收,甲方不負擔任何驗收費用),乙方按照施工圖紙和說明要求精心組織施工,保證工程質(zhì)量,如工程質(zhì)量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負責。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。
第六條:
(1)甲乙雙方人員要嚴格遵守現(xiàn)場各項管理制度,在甲方現(xiàn)場負責人統(tǒng)一的'領導下組織施工,有計劃的材料供應,土建施工進度等工作雙方應密切配合,保證施工順利進行。
(2)乙方應加強施工人員的安全教育,對乙方的施工人員不按規(guī)范進行違規(guī)操作所引起的安全事故,違規(guī)罰款,若造成安全事故有乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。
第七條:違約責任
(1)乙方承包工程項目,在施工過程中經(jīng)驗收達不到國家驗收規(guī)范標準,不能保證工程質(zhì)量,甲方有權終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。
(2)合同簽到訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同,如乙方單方面解除合同時,甲方因影響施工計劃造成經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。如甲方中途解除合同,應賠償乙方因此造成的經(jīng)濟損失。
(3)甲方不得借故拖欠各項應付款項,如甲方拖欠應付款項,乙方有權停止施工。
第八條:附則
(1)本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或向人展法院提出訴訟。
(2)本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇2
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔,自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【分歧】
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的'義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【律師評析】
同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇3
甲方:
乙方:
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全,企業(yè)按照XX市XX區(qū)發(fā)展和改革委員會文件,西發(fā)改委[20xx]50號文件《XX區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的`通知,對照文件的要求和目標抓落實,層層把好關,預防或減少火災事故的發(fā)生,承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定,督促承租方做好消防安全落實工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作,及時清除火險隱患,經(jīng)常性進行防火安全自查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
三、乙方要配備消防器材設備,并做好保養(yǎng)工作,定期進行質(zhì)量檢維修,定時換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應時時注意用電安全,做到人離火滅,人走斷電源,加強對易燃易爆物品的管理,清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患,未按照甲方提出整改意見進行整改,甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關部門追究其事故責任,釀成火災事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方:乙方:
合同編號:__________________
甲方:________________________
住所:________________________
法定代表人:__________________
項目聯(lián)系人:__________________
聯(lián)系方式:____________________
通訊地址:____________________
電話:________________________
傳真:________________________
電子信箱:____________________
乙方:________________________
住所:________________________
法定代表人:__________________
項目聯(lián)系人:__________________
聯(lián)系方式:____________________
通訊地址:____________________
電話:________________________
傳真:________________________
電子信箱:____________________
消防合同 篇4
發(fā)包方: 有限公司 以下簡稱甲方
總承包方: 以下簡稱乙方
分包方: 以下簡稱丙方
甲、乙、丙叁方根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的精神,本著各方自愿、平等、互利的原則,結(jié)合本消防工程具體情況,達成協(xié)議如下:
一、工程概況
1.工程名稱: 有限公司一期消防工程
2.設計單位:
3.工程地點: 路
二、各方職責
甲方: 乙方: 丙方: 技術文件和承包范圍
技術文件:
1、(一期工程)施工圖
2、建筑工程消防審核意見書——杭公消審[ ]第 號
3、施工圖審查報告
4、(二期工程)消防系統(tǒng)圖
5、投標文件(預算書)
承包范圍:
主廠房、展示廳、集體宿舍及職工活動樓的全部消防系統(tǒng)
包括:消防自動報警控制系統(tǒng)(包括二期工程消防接口位置)、噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、地下層通風和排煙系統(tǒng)、消防廣播和消防電話系統(tǒng)(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水槍和消防帶、報警按鈕等)、成套滅火器箱(含滅火器)、室外消火栓接合器、成套消防和噴淋泵系統(tǒng)(含控制柜)、消防報警備用電源、電梯消防接口、投標預算書中所列的所有工作內(nèi)容(包括應急照明、防火卷簾、疏散指示燈的聯(lián)動控制系統(tǒng)。應急照明、防火卷簾、疏散指示燈供貨安裝除外)等全部消防系統(tǒng)的采供、安裝和調(diào)試。
第一條 工程造價
主廠房、展示廳、集體宿舍及職工活動樓的全部消防系統(tǒng)造價按一次性包干總價 萬元(其中包括如下費用)。
1、總包管理費3%
2、市場價格風險調(diào)整的不可預見費用
3、消防驗收、消防檢測費用(電氣檢測費用除外)
4、設計變更調(diào)整的費用(以提供的技術文件為依據(jù))
5、其它與領取《消防工程驗收合格證》的所有費用。
6、對建設單位消防系統(tǒng)及設備操作維護人員的培訓。
7、涉及對非承包范圍的工程(如防火門等)進行檢查、指導,資料整理和消防驗收。
第二條 工期要求和開工日期
1、工期要求:
主廠房: 天(到 年 月 日止)起始時間要明確
展示廳、集體宿舍及職工活動樓的工期及起止時間
2、同時必須滿足中國建筑第八工程局的施工進度要求。
(工程局的施工進度表要抄送消防工程的施工單位)
第三條 質(zhì)量要求和評定標準
1、質(zhì)量要求:合格并符合消防和設計要求
2、評定標準:按國家和杭州市現(xiàn)行的質(zhì)量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行。
第四條 安全生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行
必須符合國家和杭州市有關規(guī)定要求。
第五條 材料、設備的采購、供應方式和要求
1、本工程的材料及設備由丙方采購。按規(guī)定報甲方、總包、監(jiān)理單位驗收。由甲方、總包、監(jiān)理單位蓋章確認。
2、材料及設備品牌必須采用投標時確定的'品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量等級并且符合消防要求,以保證質(zhì)量。
第六條 工期、質(zhì)量保證金
1、丙方保證工程質(zhì)量、工期、安全文明施工全部達到本協(xié)議承諾的要求,愿支付給甲方項目保證金為 萬元(其中質(zhì)量保證金 萬元,工期保證金 萬元,文明、安全保證金 萬元)。
2、項目保證金的支付:
本協(xié)議簽訂后七天內(nèi),丙方交納給甲方項目保證金 萬元。
3、竣工后經(jīng)驗收達到質(zhì)量、工期、安全文明施工的標準的,在二個月內(nèi),甲方將項目保證金退還給丙方(項目保證金不計息)。
第七條 工程價款及支付方式
1、 房屋結(jié)頂 天,甲方支付給丙方 萬元;
2、 丙方支付給乙方總包管理費 %( 萬元);
3、 房屋結(jié)頂后,按每月完成工程量的 %支付;
4、 竣工后并且交付《消防驗收合格證》和全部竣工技術資料時支付到總工程款的 %;
5、 余款 萬元(其中 萬元作為工程保修金),在滿一年后支付 萬元, 萬元工程保修金滿二年后按規(guī)定返還(保修金不計息)。
6、 接受工程價款的
單位名稱:
帳號:
開戶銀行:
第八條 工程質(zhì)量保修 保修期為二年。在保修期間,丙方在接到甲方保修通知起 小時內(nèi)派員進行保修,否則甲方有權另行委托修理,費用從保修金內(nèi)直接扣除。
第九條 違約責任及處理
1、工期違約:丙方如不能按期竣工,丙方應向甲方支付違約金 萬元,同時每逾期一天再按每個單體工程計 元/天計算罰金支付給甲方。
2、質(zhì)量違約:丙方保證消防工程全部達到合格并符合設計和消防要求,丙方如未達到以上承諾。 萬元保證金作為丙方違約金予以罰沒。
3、安全文明:符合國家和杭州市有規(guī)定要求。丙方承諾確保做好安全生產(chǎn)工作。若發(fā)生任何人員安全事故,丙方承擔全部責任和所有費用,造成甲方的損失由丙方全額承擔,并愿將 萬元人民幣作為丙方違約金予以罰沒。
4、自工程竣工驗收交付之日起,施工單位人員、施工機具、臨時設施等全部在一個月內(nèi)撤出施工現(xiàn)場,逾期按丙方違約處理。每逾期一天,丙方應向甲方交納違約金,違約金按 元/天計取。
5、丙方必須接受總包單位、監(jiān)理公司和甲方的管理和遵守總包單位的有關規(guī)章制度,否則甲方有權進行罰款,每次 元/次。
第十條 其它
1、丙方必須負責施工范圍現(xiàn)場的治安、環(huán)衛(wèi)、防盜、防火,安全等多項管理。負責與環(huán)衛(wèi)、交通、環(huán)保、市容、園文、治安、居民等部門的關系疏通工作,如發(fā)生費用問題由丙方自行承擔。
2、甲方負責將施工用水、用電接至消控中心和泵房,其余由丙方負責驗收。
3、施工用水、用電由丙方直接與總包單位結(jié)算。
4、甲乙丙方同意本協(xié)議與今后簽訂的補充協(xié)議書具有同等法律效力!督ㄖこ坛邪贤贰⒄袠宋募暗某兄Z書、補充協(xié)議書等與本協(xié)議有抵觸的,以本協(xié)議為準。
5、本協(xié)議履行地為本工程所在地。
6、本協(xié)議一式六份,叁方各執(zhí)二份,自雙方簽字并蓋章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司
代表: 代表: 代表:
年 月 日
消防合同 篇5
甲方: (以下簡稱“甲方”) 乙方:杭州市拱墅區(qū)利順消防器材經(jīng)營部 (以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商,本著互利互惠、平等交易、共同發(fā)展的原則,就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務等有關問題達成一致意見,為明確雙方的權利義務,特簽訂本協(xié)議并共同遵守。
第一條 合作內(nèi)容
乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務,乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量要求
協(xié)議中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務應符合國家相關法律規(guī)定的質(zhì)量要求。乙方并保證能通過消防驗收。
第三條 交貨
3.1 乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章,詳細填寫所有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價和金額。
3.2 乙方應將貨物運至甲方指定的交貨地點。
3.3甲方收到乙方貨物時,如發(fā)現(xiàn)錯裝、缺件以及其他缺陷時,應及時通知乙方,乙方收到通知后應在2日內(nèi)無償更換及補齊,以達到協(xié)議中的標準。
第四條 報價和結(jié)算
4.1乙方所供產(chǎn)品價格依據(jù)雙方確認的價格表執(zhí)行。
4.2 結(jié)算方式: 貨到驗收后,甲方在15天內(nèi)將貨款匯入乙方指定賬戶。
公司全稱:杭州市拱墅區(qū)利順消防器材經(jīng)營部 開戶行地址:杭州銀行大關支行 帳號:xxx
第五條 采購內(nèi)容及價格
第六條 協(xié)議的生效和期限
6.1 本協(xié)議壹式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份,經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章后生效。
6.2 協(xié)議期限為年
6.3 乙方包年檢一次,即第一次出廠年檢時間到期后,免費年檢一次,不收取任何費用 (非人為)。之后甲方如需要乙方繼續(xù)為其年檢, 乙方按實際情況收取年檢費用。。
第七條 合同的變更和解除
7.1 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更,就變更事項,雙方應另立補充協(xié)議。
7.2 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除。
7.3 協(xié)議中一方有以下違約行為,則另一方有權解除合同,并要求違約方賠償經(jīng)濟損失或承擔違約責任。
、僖曳綗o故單方面終止協(xié)議,中途停止供貨或未經(jīng)甲方書面同意停止供貨的。 ②乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷,經(jīng)甲方通知后,未在有效期內(nèi)及時更換的。 ③甲方無故終止協(xié)議,給乙方造成損失的。
第八條 質(zhì)保期及售后服務
8.1本協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)保期自通過驗收之日起12個月。如由于乙方責任需要更換或修理部分的質(zhì)保期從再次驗收合格之日起計算,期限為12個月。
8.2乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務,對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤服務,每年至少上門協(xié)助檢查壹次。甲方如有需求可隨時電話預約,乙方在一個工作日內(nèi)到達。
8.3甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門;換藥、維修的滅火器乙方上門提取,換藥、維修后及時送還到甲方。
8.4甲方須嚴格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存滅火器;經(jīng)常檢查壓力表,一經(jīng)開啟,即使噴出不多或壓力表低于綠線區(qū)必須及時重新充裝維修;必要時可通知乙方上門指導。
第九條 不可抗力
9.1 本協(xié)議中所指不可抗力是指簽訂本協(xié)議時不能預見、不能避免或不能克服的事件。
9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行協(xié)議時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢蜓悠诼男械睦碛,并在十五日?nèi)提供書面證明,經(jīng)雙方協(xié)商是否變更或延期執(zhí)行協(xié)議。
9.3 因不可抗力造成的.損失,雙方協(xié)商解決。
第十條 違約責任
10.1乙方如延期交貨或交貨數(shù)量不足者,乙方應償付甲方此批貨款總值1%的違約金。
10.2 乙方所發(fā)產(chǎn)品有不合規(guī)格、不符合質(zhì)量要求等情況,甲方有權拒絕辦理收貨手續(xù),且無代為保管責任,因此所發(fā)生的一切費用損失,由乙方負責;
10.3 在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi),乙方所供產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或發(fā)生損壞,乙方負責無償修復或更換,但甲方非正常使用或人為原因?qū)е碌某狻?/p>
10.4甲方根據(jù)本協(xié)議第7.3條的約定解除協(xié)議的,乙方必須在收到甲方解除協(xié)議的通知后一周內(nèi)退還甲方已付全部款項,設備已經(jīng)交付的,乙方在返還貨款后一周內(nèi)自行取回設備。
第十一條 爭議解決
11.1所有因本協(xié)議或執(zhí)行本合同引起的爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
12.1 附件與本協(xié)議具有同等法律效力,是不可分割的部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期: 日期:
【消防合同】相關文章:
消防維護合同02-14
消防合同模板02-06
消防設計合同05-10
消防施工合同04-09
消防維修合同03-30
消防購銷合同03-14
消防勞務合同03-10
消防合同范本11-15
水電消防安裝合同01-11
消防買賣合同04-01