- 相關(guān)推薦
塑鋼窗制作加工合同
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的塑鋼窗制作加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
塑鋼窗制作加工合同1
甲方:___________
乙方:___________
為維護甲乙雙方作安裝合合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定,雙方協(xié)商一致,簽訂以下合同:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:國際小區(qū)2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
四、承包方式:包工包料,塑鋼窗中標(biāo)價格包括合同范圍內(nèi)的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風(fēng)險費等全部費用。
五、合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標(biāo)價格為本工程的價格。
六、合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯(lián)系,根據(jù)施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內(nèi)完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、付款條件及方式:
1、向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法,且應(yīng)保證甲方在使用時不受第三方的指控,結(jié)算工程數(shù)額以雙方簽字認(rèn)可的實測數(shù)量為準(zhǔn),本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、辦理完按揭手續(xù),加工制作單位開出當(dāng)?shù)氐囟惥值亩悇?wù)發(fā)票。
八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方所施工的項目必須完全達(dá)到國家檢測標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格和性能要求。
如因乙方私自使用不合格材料,造成建設(shè)單位損失,由乙方承擔(dān)建設(shè)單位的'損失。
2、乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按昌樂縣質(zhì)監(jiān)站對塑鋼窗有關(guān)規(guī)定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、乙方在施工準(zhǔn)備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做,達(dá)到門窗安裝質(zhì)量要求。
4、塑鋼窗各種材料參數(shù)達(dá)到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。
5、乙方承擔(dān)全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結(jié)算,并承擔(dān)給甲方帶來的全部損失。
6、推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。
7、窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封,填滿充實,牢固可靠。
8、合同簽訂后,塑鋼窗招標(biāo)時“推拉窗型圖”再對照設(shè)計圖紙和項目部,工程部進行審核,雙方認(rèn)為無問題,經(jīng)甲方項目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負(fù)責(zé)對乙方所使用的材料、品牌、規(guī)格及施工質(zhì)量進行驗收,工程竣工驗收完畢后,由
監(jiān)理公司,甲方和總承包單位對工程質(zhì)量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結(jié)算。
如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權(quán)憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠。
甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標(biāo)要求和合同規(guī)定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔(dān)。
十、塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風(fēng)險,1、
材料要求塑鋼窗中標(biāo)價格與材料配置明細(xì)表如下
十一、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方承諾
、贋橐曳教峁┝己玫墓ぷ鳝h(huán)境,及時協(xié)調(diào)處理乙方在現(xiàn)場遇到的各種問題。
、跒橐曳教峁﹫D紙,并審查乙方提供的施工資質(zhì)等。
、墼谝曳缴a(chǎn)塑鋼窗過程中,甲方要加強現(xiàn)場檢查與監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
、芗追匠兄Z自覺遵守物資采購招標(biāo)文件內(nèi)容。
2、乙方承諾
、俳拥郊追酵ㄖ,未按照約定時間進行施工,或者因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議要求,甲方有權(quán)單方面解除合同,更換施工隊伍,所發(fā)生的一切損失費由乙方承擔(dān),不合格工程不予結(jié)算,若返工乙方承擔(dān)因乙方責(zé)任帶來的所有經(jīng)濟損失。
、诠⿷(yīng)貨物不符合本合同要求,甲方有權(quán)拒收,因此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
、鄄坏脤⒊袛埖乃茕摯肮こ剔D(zhuǎn)讓給第三方施工。
④進入施工現(xiàn)場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協(xié)調(diào)。
、莶荒馨凑蘸贤s定準(zhǔn)時進行施工而影響工期,甲方有權(quán)要求賠償,因此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
、蘅⒐を炇諘r負(fù)責(zé)所施工項目的竣工驗收,承擔(dān)期間所發(fā)生的一切費用,保證一次驗收合格,未達(dá)到合格工程的除了承擔(dān)返工整改費用外,并承擔(dān)合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
、甙醇追揭笙蚣追教峁┖戏ㄓ行У馁|(zhì)量證明文件及施工過程中的技術(shù)資料。
、啾仨毎凑针p方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
、徇M場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規(guī)范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。
若不重視安全,違章作業(yè),乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔(dān)全部責(zé)任并賠償一切經(jīng)濟損失。
、庾孕袇f(xié)調(diào)與政府部門的塑鋼窗合同業(yè)務(wù),甲方可以協(xié)調(diào)配合,但是所有費用由乙方承擔(dān)。
11)不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費用由乙方負(fù)責(zé),甲方對此所引起的變動不予確認(rèn)。
12)不能按照國家規(guī)范,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差,工期時間長,甲方有權(quán)要求賠償因此造成的經(jīng)濟損失。
十二、質(zhì)量保修:質(zhì)量保修期自工程竣工交付使用之日起開始,免費保修兩年終身維修。
質(zhì)保期滿后,產(chǎn)品發(fā)生問題,只收材料費,不收維修費和安裝費及交通補貼費,乙方的維修服務(wù)要在接到業(yè)主通知六小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修。
十三、爭議解決:合同各方如發(fā)生爭議,首先由各方協(xié)商解決
甲方:___________乙方:____________
日期:___________日期:____________
塑鋼窗制作加工合同2
承攬方:_______地址:_______郵編:__________
電話:_________法定代表人:_____職務(wù):______
定作方:_______地址:_______郵編:__________
電話:_________法定代表人:_____職務(wù):______
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):________ 承攬方(蓋章):________
代表人(簽字):________ 代表人(簽字):________
地址:__________________ 地址:__________________
電話:__________________ 電話:__________________
開戶銀行:______________ 開戶銀行:______________
帳號:__________________ 帳號:__________________
【塑鋼窗制作加工合同】相關(guān)文章:
塑鋼窗制作安裝合同11-12
塑鋼窗制作安裝合同5篇11-12
塑鋼窗制作安裝合同3篇01-10
塑鋼窗制作安裝合同(3篇)01-10
加工制作的合同06-20
加工制作合同06-28
制作加工的合同07-03
制作加工合同03-25
制作加工合同12-01