品才網(wǎng)>生活常識>標識標牌制作合同

標識標牌制作合同

時間：2024-05-27 07:15:40 生活常識我要投稿

（推薦）標識標牌制作合同

　　在不斷進步的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的標識標牌制作合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

（推薦）標識標牌制作合同

　　甲方（加工方）：

　　乙方（承攬方）：

　　依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就標識、標牌制作、安裝事項協(xié)商一致，訂立本合同.

　　第一條標識制作概況

　　1.1 標識制作名稱：標識標牌設計、制作、安裝標識制作.

　　1.2 標識制作地點：.

　　第二條標識制作承包范圍

　　2.1 本標識制作承包范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。�1）承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙制作并安裝標識標牌，具體位置由甲乙方現(xiàn)場確定；

　�。�2）一切為正常完成施工所需的雜項和勞務，無論是否明確列示于合同文件之中.

　　第三條合同工期

　　3.1 計劃開工日期：_____________年___月___日，以加工方書面通知的開工日期為準.

　　3.2 計劃竣工日期：_____________年___月___日，（以及經(jīng)承攬方書面同意的延長期限）.

　　3.3 合同工期：___個工作日.

　　第四條質量標準及材質標準

　　4.1 按照國家及市現(xiàn)行的質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行，達到合格等級.

　　4.2 材質標準：全部材料使用國家標準規(guī)范材料.

　　第五條合同價款及付款方式

　　5.1 合同總價款：元整（小寫：￥元整）.

　　備注：本合同為固定總價合同，固定總價組成詳見附件一：標識制作量清單.

　　5.2 付款方式：

　　（1）驗收完成后___日內(nèi)，加工方支付合同結算總價款的%，即￥元整；

　�。�2）標識制作總價款的___%作為質量保證金（以下簡稱“質保金”），加工方在質保期（本合同規(guī)定為______年）滿以后的___日內(nèi)，向承攬方一次性付清，質保金不計任何利息.如在質保期內(nèi)存在質量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時響應的，直接扣除質保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足.

　　5.3 加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款.

　　第六條組成合同的文件

　　6.1 組成本合同的文件包括：

　�。�1）合同協(xié)議書；

　�。�2）標識制作量清單（A4×1P）.

　　第七條標識制作的實施

　　7.1 承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，并且發(fā)生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責.

　　7.2 承攬方向加工方承諾按照經(jīng)加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工.按照約定日期竣工，并承擔標識制作質量保證責任.且未經(jīng)加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包.在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章、制度、標準，遵守安全施工的規(guī)定；應當采取必要和適當?shù)拇胧�，保持現(xiàn)場和標識制作的井然有序和安全可靠，以免發(fā)生安全事故，并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設置必要的防護與警示牌，保證鄰近地區(qū)人員和財物的安全；配備必要的安全生產(chǎn)和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育.承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現(xiàn)安全事故導致的人員損傷、財產(chǎn)損失，由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任，如造成標識制作工期延誤的，承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任.

　　7.3 承攬方應嚴格按照標準、規(guī)范和設計要求執(zhí)行安裝標識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件.如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定.

　　7.4 承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件.如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內(nèi)完成并承擔返工費用，工期不予順延.

　　7.5 承攬方在標識制作實施完畢后，加工方日內(nèi)安排與承攬方共同進行標識制作驗收.如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內(nèi)完成修復工作，并承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應賠償.

　　7.6 承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任.承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規(guī)范、質量標準，如標識制作出現(xiàn)任何質量問題，承攬方應負責修復并承擔全部責任.如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故，對于所造成的人身、財產(chǎn)損失，承攬方應承擔全部的賠償責任.如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失.

　　7.7 如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的，雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定，如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準，則鑒定費用由承攬方承擔，否則鑒定費用由雙方分擔.

　　7.8 標識設計元素由加工方提供，如涉及工業(yè)產(chǎn)權、知識產(chǎn)權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外.在標識制作安裝完成之后，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內(nèi)容用于本合同以外的任何用途.承攬方制作完成的標識，其知識產(chǎn)權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有.

　　7.9 承攬方保證其具備完成本合同項下工作內(nèi)容（包括但不限于標識制作、安裝等）的資質和條件.

　　第八條不可抗力

　　不可抗力定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件.上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內(nèi)運輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件.一方缺少資金非為不可抗力事件.

　　不可抗力的后果：

　　1.如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約.

　　2.宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù).

　　3.如果發(fā)生不可抗力事件，各方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度.

　　4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除.

　　5.遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力.

　　第九條違約責任

　　9.1 如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標識制作實施，每遲延一天，應向加工方支付本合同總價款千分之三的違約金.逾期超過15天的，加工方有權解除合同，并要求承攬方承擔合同總價20%違約責任.

　　9.2 本合同約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應按逾期金額的0.05%向收款方支付違約金，同時仍應履行付款義務.

　　第十條爭議的解決方法

　　在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發(fā)生爭議時，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決.

　　第十一條合同生效