- 相關(guān)推薦
家裝設(shè)計(jì)承攬合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的家裝設(shè)計(jì)承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
家裝設(shè)計(jì)承攬合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項(xiàng)目甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計(jì)任務(wù)：工程地址：_____________________________
第二條設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ淘O(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為______元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費(fèi)______元，金額大寫__________________元。
（二）付款方式甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預(yù)付款______元（其中______元上門測量費(fèi)和______元方案費(fèi)）；
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖，價(jià)格：______元/張；
第三條設(shè)計(jì)內(nèi)容及完成日期的約定
�。ㄒ唬┮曳教峁┑脑O(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
�。ǘ┢搅⒚鎴D
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實(shí)際情況出或者不出）
7、門立面圖（根據(jù)實(shí)際情況出或者不出）
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
（三）剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
�。ㄋ模┧娛┕D
�。ㄎ澹┘滓译p方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料（物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖），并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求；
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi)；
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí)，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)；
4、在甲乙雙方確定方案后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計(jì)方案的（如整體風(fēng)格的變動(dòng)、整體方案的推翻等，不包括個(gè)別房間布置和擺設(shè)的局部修改），甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計(jì)返工費(fèi)，再進(jìn)行第二次方案設(shè)計(jì)
（二）乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件，并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國家的'有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求；
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作（限一次）；
第五條違約責(zé)任
�。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí)，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算，向甲方賠償延誤設(shè)計(jì)損失______元違約金/天；
（二）乙方不履行合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時(shí)返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)；
（三）甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費(fèi)，但測量費(fèi)不退，同時(shí)方案圖紙歸乙方所有；
（四）甲方通過方案，但不認(rèn)可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時(shí)不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結(jié)束
�。ㄒ唬┍竞贤杞�(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負(fù)責(zé)人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準(zhǔn)。
�。ǘ┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸�(guī)定的全部家裝設(shè)計(jì)文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)，采取下列第____種方式解決：
一、向消費(fèi)者委員會(huì)申請調(diào)解；
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：
1、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作（限一次）；
2、設(shè)計(jì)師免費(fèi)提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務(wù)二次）；
3、設(shè)計(jì)師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收（工地現(xiàn)場圖紙驗(yàn)收）（一次）；
4、設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)（一次）；
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方：____________________乙方：____________________
簽章：____________________簽章：____________________
簽約地址：_______________簽約地址：________________
簽約日期：______年______月______日，簽約日期：______年______月______日
家裝設(shè)計(jì)承攬合同2
委托方（甲方）：____________承接方（乙方）：____________
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
甲方在規(guī)定的'時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
乙方對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自_______年_______月_______日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：____________（蓋章）乙方簽字：____________（蓋章）
簽定日期：___________
家裝設(shè)計(jì)承攬合同3
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)《合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程（以下簡稱工程）有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程期限：
3、開工日期：
4、計(jì)劃竣工：
第二條施工場地要求
1、開工前三天由甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行清場騰場地，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。
2、甲方免費(fèi)提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。
3、房管、消防及物業(yè)管理對房屋的各法規(guī)、條例及相關(guān)手續(xù)，均由甲方負(fù)責(zé)。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)（包括梁、柱、板、墻等）或設(shè)備管線，由甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、甲方雙方應(yīng)辦理工程結(jié)算，從交付使用起，三個(gè)月內(nèi)一次性付清。甲方應(yīng)參與工程質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督，并配合乙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
第三條工程變更
乙方必須按雙方簽字確認(rèn)的施工圖紙進(jìn)行嚴(yán)格施工，甲方若對于正在施工中或已施工完畢的工程要求變動(dòng)的，則須報(bào)請工程部批準(zhǔn)，由甲方設(shè)計(jì)師據(jù)情提供新方案且經(jīng)雙方重新簽字認(rèn)可，方可生效，否則乙方有權(quán)按原圖施工。工程變更所增加的人工、材料等全部費(fèi)用由甲方承擔(dān)，按實(shí)際數(shù)量計(jì)取，單價(jià)按原預(yù)算價(jià)為準(zhǔn)。
第四條工期變更
1、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
2、因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
3、因工程變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應(yīng)順延。
4、甲方應(yīng)積極配合乙方施工，若因雙方配合問題引起的工期延誤，雙方共同負(fù)責(zé)。
5、合同簽訂時(shí)，甲乙雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認(rèn)可，甲方對圖紙未確認(rèn)未簽字，乙方則緩期開工，工期順延。
6、施工期間，因甲方需要修改設(shè)計(jì)圖紙或增加項(xiàng)目而需另外設(shè)計(jì)與預(yù)算時(shí)，須由甲方填寫《工程變更項(xiàng)目申請表》交乙方備檔，同時(shí)，雙方須另行簽訂補(bǔ)充合同，并由甲方在相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙簽字認(rèn)可和付清增改項(xiàng)目的工程款后，乙方則予安排施工，工期相應(yīng)順延。
7、圖紙一經(jīng)雙方確認(rèn)，甲方如需修改和變更等，須征得乙方的同意，凡因修改、變更圖紙導(dǎo)致工程項(xiàng)目增加費(fèi)用的，均由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
第五條工程驗(yàn)收
1、每個(gè)單項(xiàng)施工應(yīng)分段查驗(yàn)（包括隱蔽工程），每種代購材料須請甲方配合乙方質(zhì)檢員驗(yàn)收。全部工程完工后，乙方向甲方發(fā)出口頭或書面通知，甲方必須在三日內(nèi)到場驗(yàn)收，若超時(shí)未驗(yàn)收，則本項(xiàng)工程視為合格，工程款結(jié)算后并辦理移交手續(xù)。
2、工程竣工驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)辦理工程結(jié)算，從交付使用起一個(gè)月內(nèi)一次性付清。
3、承諾范圍：為因乙方裝修施工質(zhì)量而出現(xiàn)的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購材料而引起的質(zhì)量問題，則不在保修范圍之內(nèi)。
第六條
1、雙方商定，本工程的價(jià)款為：工程價(jià)款及結(jié)算
人民幣（大寫）：_____（小寫）￥_____元
2、本工程以預(yù)算表的項(xiàng)目為準(zhǔn)，若在工程施工中，甲方有更改或增加項(xiàng)目時(shí)，雙方須另行簽訂補(bǔ)充合同，并由甲方在相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙簽字認(rèn)可并付清增改項(xiàng)目的工程款，否則乙方有權(quán)拒絕該增加或更改項(xiàng)目的施工。
3、增加或更改項(xiàng)目單價(jià)的確定原則：甲方增加項(xiàng)目的工程量由雙方現(xiàn)場確定；單價(jià)若原預(yù)算表中有此項(xiàng)目以預(yù)算表的單價(jià)為準(zhǔn)；若無該項(xiàng)單價(jià)時(shí)雙方同意以材料的市場單價(jià)共同協(xié)商計(jì)取。
第七條違約責(zé)任
1、甲方按本合同及時(shí)支付工程款，若在乙方發(fā)出口頭或書面通知時(shí)甲方置之不理，乙方有權(quán)停工。若單方原因由此引起的停工，導(dǎo)致工程無法繼續(xù)施工的，工期順延。責(zé)任方應(yīng)按合同價(jià)款3%的違約金索賠給對方。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
3、合同生效后，任何一方變更、解除合同，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同變更、終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的.損失，按裝修合同總額10%罰收。
第八條其它約定條款
1、甲乙雙方?jīng)Q定分段驗(yàn)收。若乙方質(zhì)量不合格，則乙方負(fù)責(zé)相應(yīng)的返工費(fèi)及負(fù)擔(dān)有關(guān)所需材料費(fèi)。
2、若因甲方項(xiàng)目的增補(bǔ)，造成工期延誤，則工期以雙方確認(rèn)的工程變更單所規(guī)定的時(shí)間順延。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工，若施工項(xiàng)目已進(jìn)行，甲方要求修改方案，所發(fā)生的費(fèi)用及乙方的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)。
第九條附則
1、施工過程中甲、乙雙方所簽署的有關(guān)《工程項(xiàng)目變更表》、《工程驗(yàn)收單》等文件均可作為工程竣工驗(yàn)收依據(jù)。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽署后實(shí)時(shí)生效，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力。
甲方：_______
乙方：_______
日期：_______
【家裝設(shè)計(jì)承攬合同】相關(guān)文章：
家裝合同06-02
家裝合同12-11
家裝門窗的合同01-11
家裝施工合同01-20
家裝合同（優(yōu)選）09-01
油漆家裝合同03-27
家裝木工合同12-03
設(shè)計(jì)承攬合同10-28
家裝水電施工合同09-28